Zmluva na výrobu vonkajšej reklamy. Zmluva na výrobu a montáž vonkajšej reklamy Zmluva na výrobu vývesných štítov vzor

Dohoda

LLC "Ivanov", ďalej len „Exekútor“, zastúpený riaditeľom Ivanovom I.I., konajúcim na základe listiny, na jednej strane a LLC "Petrov", ďalej len „Zákazník“, zastúpený riaditeľom P. P. Petrovom, konajúcim na základe Charty, na druhej strane spoločne len „Zmluvné strany“, uzavreli túto zmluvu takto:

1. Definície a pojmy

„Strany“ – Dodávateľ a Zákazník.

„Zmluva“ – tento dokument, vrátane všetkých dodatkov, príloh a zmien k nemu, vymedzujúci vzájomné práva, povinnosti a zodpovednosti zmluvných strán a podpísaný Objednávateľom a Dodávateľom.

„Protimonopolný úrad“ je federálny protimonopolný úrad Ruskej federácie a jej územné orgány.

V dohode sa môžu používať aj iné pojmy, ktoré nie sú definované v tejto časti dohody, ktorých výklad sa robí v súlade s textom dohody a/alebo predpismi právnych predpisov Ruskej federácie. Ak v texte dohody a/alebo v právnych predpisoch Ruskej federácie neexistuje jednoznačný výklad tohto pojmu, treba sa riadiť výkladom pojmu, ktorý sa vyvinul v obchodnej praxi.

2. Predmet dohody

2.1. Na základe tejto zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje vykonávať rad služieb:

2.4. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť a prijať poskytnuté služby spôsobom, množstvom a v lehotách ustanovených touto Zmluvou a jej dodatkami.

2.8. Služby sú poskytované na základe poskytnutia nasledujúcich dokumentov Dodávateľovi:

a) podpísal túto dohodu;

b) podpísali prílohy k tejto dohode;

c) podpísané Certifikáty o poskytovaných službách (ak boli služby poskytované predtým);

d) Záručný list na potvrdenie umiestnenia a platby, ktorý má štatút ponuky.

2.9. V zmysle tejto zmluvy môže zhotoviteľ na základe pokynov objednávateľa a s prihliadnutím na jeho požiadavky poskytnúť nasledovné doplnkové služby:

Vytvorenie rozloženia,

Ďalšie doplnkové služby.

2.10. Ak je ten istý papierový plagát umiestnený viac ako 2 (dva) mesiace po sebe, opravy a lepenie sú vykonávané na náklady objednávateľa v súlade s prílohami k zmluve.

3.4. Návrh predložený objednávateľom alebo zaslaný faxom/e-mailom zhotoviteľovi je dokumentom, ktorý je predmetom vyhotovenia.

3.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby vzniknuté v dispozičnom riešení a neposkytuje objednávateľovi náhradu za túto okolnosť.

3.6. Odsúhlasenie usporiadania poskytnutého Objednávateľom na jeho súlad s Technickými požiadavkami Dodávateľa vykonajú Zmluvné strany najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jeho prijatia Dodávateľom.

3.10. V prípade, že Dodávateľ počas doby platnosti tejto Zmluvy vykoná dodatočné služby (projekt, dodatočná montáž/demontáž, opätovná montáž a pod.), ktoré nie sú stanovené touto Zmluvou a jej Prílohami, podmienky sú dohodnuté zmluvnými stranami a sú uvedené v Dodatky, ktoré majú status Dodatočných zmlúv a sú dodatočne hradené Zákazníkom.

4.2. Výkonný umelec je povinný:

4.3. Zákazník je povinný:

4.3.6. Prijať služby Dodávateľa v súlade s bodom 5.2 tejto Zmluvy.

4.4. Účinkujúci má právo:

4.4.8. Zapojte tretie strany, aby riadne plnili svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom za svoje činy budú naďalej zodpovedať, ako keby boli ich vlastné.

4.4.11. Jednostranne ukončiť túto Zmluvu oznámením Zákazníkovi najneskôr 30 (tridsať) kalendárnych dní pred očakávaným dátumom ukončenia.

4.5. Zákazník má právo:

4.5.2. Zaplatiť za služby poskytnuté na základe zmluvy pred vystavením faktúry zhotoviteľom.

5. Postup pri dodaní a prevzatí služieb

5.1. Najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od momentu, keď objednávateľ dostane oznámenie o výrobe (faxom alebo e-mailom, telefonicky a pod.), ako aj po skončení každého obdobia umiestnenia, dodávateľ poskytne objednávateľovi s Certifikátom o poskytovaných službách.

5.2. Po ukončení poskytovania určitého druhu služieb podľa tejto Zmluvy a uvedených v jej prílohách Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi Potvrdenie o poskytovaných službách, ktoré musí Objednávateľ podpísať do 3 (troch) pracovných dní odo dňa. jeho prijatia.

5.3. Ak v lehote uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy nebude Certifikát Objednávateľom podpísaný a Objednávateľ nepodá voči Certifikátu písomnú námietku, Certifikát jednostranne podpísaný Dodávateľom sa považuje za potvrdenie riadneho poskytnutia Certifikátu. služby podľa tejto zmluvy.

5.4. V prípade odôvodneného (písomného) odmietnutia prevzatia služieb objednávateľom zmluvné strany do 3 (troch) pracovných dní uzatvoria dvojstrannú Zmluvu, v ktorej uvedie zoznam reklamácií a dohodnú sa na lehotách na ich odstránenie.

6. Celkové náklady na služby a platobný postup

6.1. Celkové náklady na služby poskytované podľa tejto Zmluvy si určujú Zmluvné strany a sú uvedené v Prílohách tejto Zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

6.4. Faktúra je Zákazníkovi doručená faxom, emailom a inými spôsobmi. Zákazník zároveň nemá právo v prípade omeškania s platbou alebo nezaplatenia v lehote stanovenej zmluvou alebo dodatkom odvolávať sa na jeho neprítomnosť, platbu uskutoční na základe tejto zmluvy. alebo jeho dodatku.

6.5. Dňom úhrady za poskytnuté služby je deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa.

7. Zodpovednosť strán a záruky

7.5. Termín vykonania prác podľa tejto zmluvy sa môže posunúť o počet dní omeškania s prevodom peňažných prostriedkov zo strany objednávateľa do splnenia povinnosti zaplatiť za poskytnuté služby/prácu.

7.16. V prípade, že objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi odmietnutie umiestnenia v lehote kratšej ako 30 kalendárnych dní, je objednávateľ povinný na výzvu zhotoviteľa zaplatiť penále vo výške 10 % z ceny služieb za zodpovedajúce obdobie umiestnenia. V prípade písomného odmietnutia umiestnenia menej ako 20 kalendárnych dní vopred zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi penále vo výške 50 % z ceny služieb za zodpovedajúce obdobie umiestnenia. V prípade písomného odmietnutia umiestnenia v lehote kratšej ako 10 kalendárnych dní objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi penále vo výške 70% z ceny služieb za zodpovedajúce obdobie umiestnenia.

7.20. Dodávateľ poskytuje záruku na montáž po dobu jedného mesiaca od dátumu zodpovedajúcej montážnej doby uvedenej v Prílohe.

8. Vyššia moc

8.2. Strana, ktorá nesplní svoje záväzky vyplývajúce z dohody včas, musí do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, keď nastanú okolnosti vyššej moci, ktoré bránia svedomitému plneniu záväzkov podľa tejto dohody, oznámiť druhej zmluvnej strane príslušné oznámenie o vplyve týchto okolností s podpornými dôkazmi.dokumenty vydané príslušnými orgánmi. Oneskorené oznámenie zbavuje zmluvnú stranu možnosti dovolávať sa okolností vyššej moci.

8.3. Ak okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako jeden mesiac, má každá zmluvná strana právo odmietnuť ďalšie plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy upozornením druhej zmluvnej strany na ukončenie zmluvy najmenej 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred predpokladaným dátumom ukončenia a súhlasiť s ňou vo všetkých kontroverzných otázkach alebo zvážiť možné alternatívy plnenia záväzkov.

9. Zmena a ukončenie dohody

9.1. Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že v dôsledku nedodržania zmluvných povinností alebo nesprávneho plnenia druhou zmluvnou stranou existujú prekážky v ďalšom plnení zmluvy, je povinná zaslať druhej zmluvnej strane písomnú správu min. 30 (tridsať) kalendárnych dní pred predpokladaným dátumom ukončenia zmluvy, v ktorom sú uvedené dôvody ukončenia zmluvy.

9.2. Strana, ktorá prijala správu špecifikovanú v bode 9.1. tejto Zmluvy, je povinný zaslať písomnú odpoveď do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. V prípade neobdržania odpovede na správu má Zmluvná strana, ktorá správu odoslala, právo vypovedať zmluvu do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uvedeného v tomto odseku tejto zmluvy.

9.3. Po ukončení zmluvy má zhotoviteľ a objednávateľ právo na náhradu vzniknutých nákladov a ušlého zisku všeobecné pravidlá občianskej legislatívy.

9.5. Ak peňažné prostriedky na bežný účet Dodávateľa neprídu do termínu určeného na úhradu, má Dodávateľ právo jednostranne vypovedať túto Zmluvu. Ukončenie zmluvy nezbavuje objednávateľa povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu, výšku istiny alebo výdavky, ktoré zhotoviteľovi vznikli podľa tejto zmluvy.

9.6. Zmeny a doplnky zmluvy sa vykonávajú iba písomne a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

9.7. V prípade zániku zmluvy na základe predchádzajúcich odsekov tohto článku sú zmluvné strany povinné uhradiť svoje záväzky, ktoré im vznikli pred dňom zániku zmluvy.

10. Postup riešenia sporov

10.1. Všetky spory a nezhody, ktoré môžu vyplynúť z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, sú riešené rokovaním, a ak nedôjde k dohode, ICAC pri Obchodnej a priemyselnej komore RF.

11. Postup nadobudnutia platnosti dohody. Zmluvný čas

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom podpisu a je platná do 31. decembra 2015 vrátane, pričom záväzky vzniknuté pred týmto okamihom podliehajú plneniu v plnom súlade s touto zmluvou a jej prílohami.

11.2. Po uplynutí vyššie uvedeného obdobia sa Zmluva automaticky predlžuje na každý nasledujúci kalendárny rok, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nezašle písomné oznámenie o jej ukončení druhej zmluvnej strane najmenej 30 (tridsať) kalendárnych dní pred uplynutím platnosti Zmluvy.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s rovnakou právnou silou, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

12.2. Podľa tejto zmluvy majú zmluvné strany právo navzájom si prenášať dokumenty prostredníctvom faxu alebo elektronickej komunikácie. Takéto dokumenty sa budú považovať za doručené a budú predmetom vykonania, kým nebudú poskytnuté originály.

12.3. Napriek podmienke uvedenej v bode 12.2. tejto Zmluvy, originály zaslaných dokumentov sú zmluvné strany povinné poskytnúť spolu s Úkonmi uvedenými v tejto zmluve.

12.4. Je povolené podpisovať túto zmluvu, jej dodatky a dodatky, predkladať faktúry na úhradu prostredníctvom elektronickej, faxovej alebo telegrafickej komunikácie s následným poskytnutím originálov.

12.5. Akékoľvek informácie prijaté Zmluvnou stranou v procese vykonávania Zmluvy o obchodných aktivitách, nových riešeniach a technických znalostiach druhej Zmluvnej strany sú dôverné a nepodliehajú povoleniu tretích strán bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.

12.6. V prípade zmeny adresy sídla a (alebo) bankového spojenia sú zmluvné strany povinné sa o tom navzájom informovať do piatich dní, pričom za nesplnenie požiadavky uvedenej v tomto odseku zodpovedá strana, ktorá sa porušenia dopustila. .

12.7. Na požiadanie oprávnených štátnych a/alebo obecných orgánov, vrátane Federálnej protimonopolnej služby a/alebo jej územných odborov, Dodávateľ poskytuje informácie o tejto zmluve a priebežnej distribúcii reklamných materiálov.
12.8. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto dohode, sa strany riadia platnými právnymi predpismi Ruskej federácie.
12.9. Dodatky, protokoly, akty a dodatočné dohody k zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

13. Adresy a údaje o stranách

Typ dokumentu: Servisná zmluva

Veľkosť súboru dokumentu: 11,8 kb

Forma zmluvy na výrobu a montáž vonkajšej reklamy

Vzor zmluvy na výrobu a montáž vonkajšej reklamy (vyplnený formulár)

Stiahnuť ▼ Zmluva na výrobu a montáž vonkajšej reklamy

Uložte tento dokument vo vhodnom formáte. Je to zadarmo.

ZMLUVA na výrobu a montáž vonkajšej reklamy č.

v osobe konajúcej na základe, ďalej len „ Inzerent", na jednej strane a v osobe konajúcej na základe, ďalej len " Inzerent“, na druhej strane ďalej len „ strany“, uzavreli túto zmluvu, ďalej len „zmluva“, takto:

1. PREDMET DOHODY

1.8. Kresba sa aplikuje.

1.9. Osvetlenie by sa malo vykonávať vo forme.

2. POVINNOSTI STRÁN

2.2. Inzerent poskytuje Inzerentovi kópie všetkých podkladov na prenájom miesta, podrobný plán miesta, izometrický obraz tabule na zemi, takticko-technické podmienky na zhotovenie nosných konštrukcií. V prípade neexistencie alebo nesprávneho vyhotovenia akýchkoľvek dokumentov súvisiacich s prenájmom priestorov, vývojom, výrobou a inštaláciou Reklamy nesie plnú zodpovednosť a náhradu škody Inzerent, ako špecialista v tejto oblasti, ktorý sa zaviazal vykonávať práce, v ktorých Inzerent nie je odborník.

2.5. Inzerent schváli alebo zamietne všetky materiály predložené na posúdenie do jedného dňa.

3. PRÁVA STRÁN

4. TRVANIE DOHODY

4.1. Táto zmluva je platná od "" roka do "" roka. Dohodli sa tieto medzistupne:

Vývoj náčrtov.
Schválenie náčrtov.
Inštalácia reklamy.

4.2. Zmluvu možno na žiadosť Inzerenta predčasne ukončiť v týchto prípadoch:

nevyhovujúce obsahové, umelecké, estetické a pod.
kvalitu reklamy. Právo hodnotiť kvalitu Inzercie má Inzerent, ktorý v prípade predčasného ukončenia Zmluvy z vyššie uvedených dôvodov nepoužije Inzerciu, ktorú odmietol;
porušenie priebežných lehôt Inzerentom, ak takéto porušenie ohrozuje konečný termín plnenia Zmluvy.

5. OSOBITNÉ PODMIENKY

5.1. Všetky podklady pre produkty sa prenášajú na Inzerenta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky tejto zmluvy sú obchodným tajomstvom a nie sú predmetom zverejnenia.

6. PLATBA ZA PRÁCU

7. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

7.2. V prípade nedodržania termínov dokončenia prác budú Inzerentovi vyrubené penále vo výške % zo sumy tejto Zmluvy za každý deň omeškania.

7.3. V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 4.2 nebudú náklady vynaložené Inzerentom uhradené.

7.4. Za nesplnenie alebo nesprávne plnenie povinností podľa tejto Zmluvy zodpovedá Inzerent a Inzerent v súlade s platnou legislatívou.

8. VYŠŠIA MOC

8.1. Okolnosti vyššej moci podľa tejto dohody zahŕňajú: prírodné katastrofy (blesky, tornáda, záplavy, hurikány, zemetrasenia).

8.2. Za okolnosti vyššej moci nepatria: dopravné nehody, zosuvy pôdy, nakoľko pri vypracovaní taktických a technických podmienok pre návrh a inštaláciu Reklamy je potrebné vylúčiť takéto možnosti poškodenia Reklamy.

9. PRÁVNE ADRESY A ÚDAJE STRÁN

Uložte tento dokument teraz. Bude sa to hodiť.

Našli ste, čo ste hľadali?

* Kliknutím na jedno z týchto tlačidiel pomôžete vytvoriť hodnotenie užitočnosti dokumentov. Ďakujem!

Súvisiace dokumenty

(Úplný zoznam dokumentov)

Dokumenty, ktoré by vás mohli tiež zaujímať.

Spoločnosť s ručením obmedzeným "__", ďalej len "Zákazník", zastúpená generálnym riaditeľom ____ konajúcim na základe charty na jednej strane a Spoločnosť s ručením obmedzeným"__", ďalej len "dodávateľ", zastúpená generálnym riaditeľom ____ konajúcim na základe charty, na druhej strane spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo – „Zmluvná strana“, uzavreli túto zmluvu takto:

1. PREDMET DOHODY

1.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce na výrobe objemových písmen a loga s otvoreným neónom „__“, montáž elektrického panelu, ako aj inštaláciu týchto produktov na nosnú konštrukciu umiestnenú na adrese - _____ v súlade s čl. schválený Odhad (Príloha č. 1) a Zákazník sa zaväzuje prijať a zaplatiť za vykonanú prácu v súlade s touto Zmluvou a jej Prílohami.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zadané práce v súlade s technickou dokumentáciou poskytnutou objednávateľom a podmienkami tejto zmluvy.

2. NÁKLADY NA PRÁCU

2.1. Cena práce podľa tejto Zmluvy je určená Odhadom (Príloha č. 1) a je _____

2.2. Všetky zmeny a upresnenia týkajúce sa nákladov a objemu vykonaných prác, ktoré nie sú zohľadnené v tejto zmluve, zmluvné strany zvažujú a odsúhlasujú ich písomným uzavretím dodatočnej dohody.

H. TERMÍNY UKONČENIA PRÁCE.

3.1 Zhotoviteľ vykonáva prácu podľa zmluvy včas:

začiatok práce - do 1 (jedného) dňa po obdržaní zálohovej platby;

dokončenie práce: do 35 (tridsaťpäť) pracovných dní odo dňa nástupu do práce.

3.2. Ak sa zistia dôvody, ktoré bránia dokončeniu diela v lehotách uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy, zmluvné strany musia prehodnotiť a písomne dohodnúť časový rámec na dokončenie diela.

4. PLATBY A VYROVNANIA.

4.1. Pred začatím prác objednávateľ prevedie na bankový účet zhotoviteľa zálohovú platbu vo výške 50 % z ceny práce _____ rubľov 00 kopejok vrátane DPH 18 % - ___ rubľov 10 kopejok.

4.2. Konečná platba do 5 (piatich) dní po podpísaní potvrdenia o prevzatí diela na základe faktúry.

5. POVINNOSTI DODÁVATEĽA.

5.1. Dodávateľ vykonáva zadané práce svojpomocne podľa technickej dokumentácie dodanej objednávateľom v objemoch a termínoch stanovených zmluvou a odovzdá objednávateľovi podľa certifikátu.

Dodávateľ nezodpovedá za kvalitu pracovných výkresov a špecifikácií.

5.2. Plní všetky písomné a prevádzkové príkazy Objednávateľa týkajúce sa organizácie práce súvisiacej so všeobecnými pravidlami interakcie medzi zmluvnými stranami Zmluvy.

5.3. Vlastnému personálu poskytuje špeciálne odevy a osobné ochranné prostriedky, ako aj pracovné nástroje.

5.4. Odstraňuje na svoje náklady vady, vady a skryté vady v priebehu prác, ak boli spôsobené zhotoviteľom.

5.5. Záručná doba na vykonané práce je 12 mesiacov odo dňa prevzatia do prevádzky. Záručná doba sa predlžuje o dobu odstránenia zistených závad.

5.6. Plne plní povinnosti stanovené v iných článkoch tejto zmluvy.

6. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA.

6.1. Plat za prácu v súlade s odsekmi 2 a 4 tejto dohody.

6.2. Sleduje plnenie termínov a kvalitu prác vykonaných Zhotoviteľom.

6.3. Plne plní povinnosti stanovené v iných článkoch tejto zmluvy.

7. ODOVZDÁVANIE A PRIJATIE PRÁCE.

7.1. Objednávateľ si určí svojho zástupcu, ktorý v jeho mene spolu so zhotoviteľom prevezme vykonanú prácu.

7.2. Výsledkom prevzatia vykonanej práce je podpísanie potvrdenia o prevzatí vykonanej práce zmluvnými stranami.

7.3. Prevzatie výsledku vykonanej práce sa uskutoční po splnení všetkých povinností zmluvných strán stanovených touto Zmluvou v súlade s postupom platným v deň jej podpisu.

8. OKOLNOSTI VYŠŠEJ MOCI.

8.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie povinností podľa tejto zmluvy, ak to bolo dôsledkom okolností vyššej moci.

9. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN.

9.1. Za nesplnenie podmienok zmluvy nesú zmluvné strany zodpovednosť podľa platnej legislatívy Ruskej federácie.

9.2. Každá strana zodpovedá za to, že použité materiály a vybavenie dodané touto stranou sú v súlade so špecifikáciami, vládnymi normami a technickými špecifikáciami.

10. POSTUP PRI RIEŠENÍ SPOROV.

10.1. Predzmluvné spory sa riešia rokovaním a nepodliehajú arbitráži.

10.2 Nezhody vzniknuté pri plnení tejto zmluvy riešia zmluvné strany rokovaním alebo prostredníctvom reklamačného konania.

10.3. Ak nedôjde k dohode alebo ak nedôjde k žiadnej reakcii na nárok do týždňa, spor je predmetom posúdenia na moskovskom arbitrážnom súde.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

11.1. Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch kópiách, po jednom pre každú stranu.

11.2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné, ak sú dohodnuté a podpísané oboma stranami.

11.3. Všetky podmienky, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, sa berú do úvahy vo vzťahu k platnej legislatíve Ruskej federácie.

11.4. Táto zmluva je platná od okamihu jej podpísania až do úplného splnenia podmienok zmluvy zmluvnými stranami.

12. APLIKÁCIE.

12.1. Príloha č.1 - Odhad

13. PRÁVNE ADRESY A ÚDAJE STRÁN.

DODÁVATEĽ: KLIENT:

OOO
	Adresa sídla
INN/KPP	INN/KPP
	OGRN
Breh __	Platobný účet
C/s	v OJSC SMP Bank, Moskva
BIC_	BIC

	Tel. +
riaditeľ __________________. /	generálny riaditeľ __________________/ ______ ./
M.P.	M.P.

Dodatok č. 1 zo dňa „__________“ ____________________ 2018

k zmluve č. _______ zo dňa" _____" ___________________ 2018

Odhad na výrobu a inštaláciu trojrozmerných písmen a loga "__". Celkové rozmery 30x5,648 metra. Rozloha 169,4 m\sq. 1 kus.
Svetlé dizajnové prvky sú vyrobené s otvoreným neónom, neónové trubice na prvku - „Logo“, sú vyrobené s elektródou ponorenou do tela loga, na ostatných prvkoch sú neónové trubice inštalované v „bežiacom vzore“. Hypotéky na montáž konštrukcie poskytuje zákazník.

№	názov	Cena za jednotku, bez DPH	Cena bez DPH	Celková suma, rub., vrát. DPH
Výroba objemových svetelných prvkov, komponentov					169	9745,46
	Objemové písmená s otvoreným neónom.
	Logo s otvoreným neónom (neón sa robí s elektródou ponorenou v tele)
	Montáž elektrického panelu
Inštalácia objemových písmen a elektrického panelu					169	2788,1
	Montáž objemových osvetľovacích prvkov, montáž neónu a jeho spínanie, montáž elektrického panelu a pripojenie konštrukcie, uvedenie do prevádzky.
Celkom

DOHODA č.23.8.2010

Čeboksary "___"________ 2014

Fyzický podnikateľ ………………………………………., ďalej len ako "zákazník", konajúci na základe štátneho osvedčenia. registrácia série ………………. Nie ………………….. na jednej strane a Samostatný podnikateľ ………………….., ďalej len ako "exekútor", konajúci na základe štátneho osvedčenia. registračné číslo …………………… pre Čuvašskú republiku, na druhej strane, spoločne označované ako „strany“, uzavreli túto dohodu nasledovne.

1. Predmet zmluvy

1.1. Objednávateľ dáva pokyn a dodávateľovi preberá záväzky na vykonanie prác a poskytnutie služieb na výrobu, dodávku a montáž reklamnej stavby v Cheboksary na adrese:………………………., d. ………… . podľa špecifikácií (príloha č. 1) tejto zmluvy.

1.2. Zhotoviteľ vykonáva práce v súlade s riadne schválenou dokumentáciou, ktorá je prílohou tejto zmluvy a určuje objem, obsah diela a ďalšie požiadavky naň, ako aj podmienky tejto zmluvy, ktoré určujú cenu diela. a načasovanie jeho dokončenia.

1.3. Dielo sa považuje za dokončené po podpísaní potvrdenia o prevzatí vykonanej práce objednávateľom alebo ním povereným zástupcom.

2. Termíny ukončenia prác.

2.1 Dodávateľ je povinný splniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v lehote nepresahujúcej 20 (dvadsať) bankových dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy a odo dňa prijatia 70 (sedemdesiatich) % preddavku od objednávateľa, a to 95 200 (deväťdesiatpäťtisíc dvesto) rubľov., podľa bodu 3.2. dohoda.

3. Náklady na prácu podľa zmluvy a postup platby.

3.1. Celková cena diela je 136 000 (stotridsaťšesťtisíc) rubľov, bez DPH (Oznámenie o možnosti použitia zjednodušeného daňového systému č. 1357 zo dňa 6. decembra 2006). Zmluvná cena je pevná počas celej doby trvania Zmluvy.

3.2. Preddavok podľa zmluvy je 70 (sedemdesiat) % vo výške 95 200 (deväťdesiatpäťtisíc dvesto) rubľov. Zákazník vykoná konečnú platbu za vykonanú prácu po podpísaní potvrdenia o prevzatí vykonanej práce do 5 (piatich) bankových dní.

3.3. Platby Zákazník uskutočňuje v hotovosti alebo bankovým prevodom v súlade s platnou legislatívou.

3.4. Záväzky objednávateľa uhradiť peňažné prostriedky podľa zmluvy sa považujú za splnené okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bežný účet alebo prijatím hotovosti v pokladni Dodávateľa.

3.5. Ak objednávateľ zistí nezrovnalosť v údajoch o objeme, obsahu a cene prác premietnutých do skutočne vykonaných prác a ich cenu určenú touto zmluvou, tento do 3 pracovných dní po zistení tohto nesúladu túto skutočnosť oznámi zhotoviteľovi a nepodpíše dokumenty, kým v nich dodávateľ nedôjde k zodpovedajúcim zmenám.

3.4. Rozsah prác vykonaných zhotoviteľom s odchýlkami od špecifikácií, ako aj podmienok tejto zmluvy, nepodlieha prevzatiu a platbe objednávateľom až do odstránenia odchýlok.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy.

4.1. Výkonný umelec je povinný:

4.1.1. Skontrolovať fungovanie inštalovanej reklamnej stavby za účasti Objednávateľa.

4.1.2. na vlastné náklady odstrániť nedostatky vykonaného diela, ktoré zistil objednávateľ pri jeho preberaní, ako aj počas zmluvnej záručnej doby;

Lehota na odstránenie nedostatkov zo strany Dodávateľa je do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia príslušného oznámenia Objednávateľa.

4.2. Zákazník je povinný:

4.2.1. Pri vykonávaní zmluvných prác a podpisovaní Preberacieho listu zabezpečte svoju prítomnosť alebo prítomnosť Vášho splnomocneného zástupcu;

4.2.2. Plniť v plnej miere a kvalitne ostatné povinnosti zverené objednávateľovi v súlade s objednávkou.

5. Dátum a čas inštalácie.

5.1. Termín a čas montáže reklamnej stavby a nástup zhotoviteľa na montáž upresňuje zhotoviteľ najneskôr 1 deň pred plánovaným termínom montáže, pokiaľ pri zadávaní objednávky nie je uvedené inak. Dátum a čas inštalácie produktu určuje Dodávateľ s prihliadnutím na bod 5.2. skutočná dohoda. Po dohode zmluvných strán je možné termín montáže posunúť aj na skorší termín.

5.2. Skutočný čas príchodu Dodávateľa na inštaláciu sa môže líšiť od stanoveného času najviac o 2 hodiny.

6. Zmena termínu montážnych prác.

6.1. Zmena termínu montáže je možná na podnet Objednávateľa s povinným oznámením Dodávateľovi najneskôr 1 deň vopred.

6.2. V prípade havarijných okolností ovplyvňujúcich včasné vybavenie objednávky má Dodávateľ právo z vlastnej iniciatívy zmeniť termín montáže s povinným oznámením Objednávateľovi najneskôr 1 deň pred plánovaným termínom montáže. produktu a po vzájomnej dohode zmluvných strán stanoviť nový dátum a čas inštalácie.

7. Prípravné práce vykonané objednávateľom.

7.1. Zákazník je povinný poskytnúť potrebné podmienky vykonávať prácu: poskytnúť prístup na miesto inštalácie, ako aj prijať opatrenia na ochranu vášho majetku pred negatívnymi vplyvmi.

8. Pravidlá prijímania.

8.2. Pred začatím prác na montáži reklamnej stavby je objednávateľ povinný skontrolovať, či výrobok zodpovedá konfigurácii uvedenej v objednávkovom balíku a tiež sa uistiť, že výrobok nemá žiadne vady vzhľadu.

8.3. Zákazník je povinný vykonať opätovnú kontrolu ihneď po inštalácii vzhľad produktov, kvalitu inštalácie, skontrolujte funkčnosť produktu a komponentov.

Ak má objednávateľ pripomienky ku kvalite výrobku alebo montáže, je povinný o vykonanej práci urobiť príslušnú poznámku v preberacom liste. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky zistené nedostatky svojpomocne a na vlastné náklady v lehote uvedenej v zákone pri zaistení bezpečnosti objektu.

8.4. Zariadenie je prijaté do prevádzky až po vykonaní všetkých prác plne v súlade s dokumentáciou, ako aj po odstránení všetkých závad a nedostatkov podľa bodu 8.3.

9. Záruky kvality.

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky (vady) zistené v záručnej dobe 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa podpisu potvrdenia o prevzatí diela, pokiaľ nepreukáže, že k nim došlo v dôsledku bežného opotrebenia veci alebo jej častí, alebo nesprávna prevádzka.

9.2. Ak sa v priebehu záručnej doby ukáže, že kvalita vykonaných prác alebo materiálov podľa tejto zmluvy nezodpovedá ustanoveným technické požiadavky, dielo bolo zhotoviteľom vykonané s odchýlkami, ktoré zhoršovali výsledok diela, s inými nedostatkami, ktoré robia predmet diela nevhodným na bežnú prevádzku, je objednávateľ povinný na ne zhotoviteľa písomne upozorniť s uvedením primeraného časového rámca na ich vykonanie. odstránenie a požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vád.

9.3. Záručná doba sa prerušuje na celú dobu odo dňa písomného oznámenia objednávateľa o zistení vád až do dňa ich odstránenia zhotoviteľom.

10. Zodpovednosť strán.

10.1. Za porušenie povinností zhotoviteľom (lehoty začatia opravy, lehoty na odstránenie vád a nedostatkov podľa bodu 2.1 a bodu 8.4 Zmluvy) zaplatí objednávateľovi penále vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela. za každý deň omeškania až do skutočného splnenia záväzkov. Pokuta uvedená v tomto odseku sa účtuje za každé porušenie osobitne.

10.2. Okrem sankcií uvedených v tomto článku za nesplnenie povinností podľa Zmluvy je zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu, povinná nahradiť druhej zmluvnej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Zaplatenie pokút za omeškanie alebo iné nesprávne plnenie záväzkov podľa Zmluvy, ako aj náhrada strát spôsobených nesprávnym plnením záväzkov nezbavuje zmluvné strany plnenia týchto vecných záväzkov.

11. Ukončenie zmluvy

11.1. Zákazník má právo jednostranne vypovedať Zmluvu a požadovať vrátenie sumy zaplatenej podľa Zmluvy, ako aj náhradu vzniknutej straty vrátane ušlého zisku v týchto prípadoch:

omeškania zhotoviteľa so začatím prác o viac ako 5 dní z dôvodov, ktoré objednávateľ nemôže ovplyvniť;
omeškania zhotoviteľa v postupe prác jeho zavinením, keď sa termín dokončenia opráv stanovený v zmluve predĺži o viac ako 10 dní;
porušenie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa, čo vedie k zníženiu kvality práce stanovenej projektovými normami;

V tomto prípade sa zmluva považuje za ukončenú okamihom, keď Dodávateľ dostane písomné oznámenie o ukončení zmluvy.

12.2. Dodávateľ má právo požadovať, aby Objednávateľ ukončil zmluvu dohodou zmluvných strán v týchto prípadoch:

druhá strana zastaví vykonávanie opravných prác z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa na dobu dlhšiu ako 15 dní.
stratu možnosti zákazníka ďalej financovať opravy.

12.3. Po ukončení Zmluvy spoločným rozhodnutím Objednávateľa a Zhotoviteľa prechádzajú nedokončené práce na Objednávateľa, ktorý zhotoviteľovi uhradí cenu vykonaných prác vo výške nimi spoločne určenej.

12.4. Strana, ktorá sa rozhodne ukončiť Zmluvu v súlade s ustanoveniami tohto článku, zašle písomné oznámenie druhej zmluvnej strane do 2 (dvoch) pracovných dní pred navrhovaným dátumom ukončenia. Zmluva sa ruší postupom ustanoveným zákonom.

13. Iné podmienky

13.1. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa považujú za platné, ak sú v písomnej forme a podpísané zmluvnými stranami. Všetky prílohy k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

13.2. Spory vzniknuté pri plnení tejto zmluvy a počas záručnej doby opráv sa riešia vzájomnou dohodou a riešia rokovaním. Ak sa strany nedohodnú, spor môže byť postúpený Rozhodcovský súdČuvašská republika-Čuvašsko predpísaným spôsobom.

13.3. Ak dôjde k zmene adresy alebo iných údajov, zmluvné strany sú povinné sa o tom navzájom informovať do týždňa odo dňa takejto zmeny.

13.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) origináloch s rovnakou právnou silou, a to: 1 kópia pre Objednávateľa, 1 kópia pre Dodávateľa.

13.5. Táto dohoda nadobúda platnosť okamihom jej podpísania zmluvnými stranami.

13.6. Táto zmluva je platná, kým si strany nesplnia svoje záväzky.

13.7. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto dohode, sa strany riadia súčasnou legislatívou.

14. Podrobnosti o stranách:

na výrobu a montáž vonkajšej reklamy v osobe konajúcej na základe, ďalej len „ Inzerent", na jednej strane a v osobe konajúcej na základe, ďalej len " Inzerent“, na druhej strane, ďalej len „Zmluvné strany“, uzavreli túto zmluvu, ďalej len „ Dohoda“, o nasledujúcom:

1. PREDMET DOHODY

1.8. Kresba sa aplikuje.

1.9. Osvetlenie by sa malo vykonávať vo forme.

2. POVINNOSTI STRÁN

2.5. Inzerent schváli alebo zamietne všetky materiály predložené na posúdenie do jedného dňa.

3. PRÁVA STRÁN

4. TRVANIE DOHODY

4.1. Táto dohoda je platná od „“ 2019 do „“ 2019. Dohodli sa tieto medzistupne:

Vývoj náčrtov.
Schválenie náčrtov.
Inštalácia reklamy.

4.2. Zmluvu možno na žiadosť Inzerenta predčasne ukončiť v týchto prípadoch:

nevyhovujúce obsahové, umelecké, estetické a pod.
kvalitu reklamy. Právo hodnotiť kvalitu Inzercie má Inzerent, ktorý v prípade predčasného ukončenia Zmluvy z vyššie uvedených dôvodov nepoužije Inzerciu, ktorú odmietol;
porušenie priebežných lehôt Inzerentom, ak takéto porušenie ohrozuje konečný termín plnenia Zmluvy.

5. OSOBITNÉ PODMIENKY

5.1. Všetky podklady pre produkty sa prenášajú na Inzerenta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky tejto zmluvy sú obchodným tajomstvom a nie sú predmetom zverejnenia.

6. PLATBA ZA PRÁCU

7. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

7.2. V prípade nedodržania termínov dokončenia prác budú Inzerentovi vyrubené penále vo výške % zo sumy tejto Zmluvy za každý deň omeškania.

7.3. V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 4.2 nebudú náklady vynaložené Inzerentom uhradené.

7.4. Za nesplnenie alebo nesprávne plnenie povinností podľa tejto Zmluvy zodpovedá Inzerent a Inzerent v súlade s platnou legislatívou.

8. VYŠŠIA MOC

8.1. Okolnosti vyššej moci podľa tejto dohody zahŕňajú: prírodné katastrofy (blesky, tornáda, záplavy, hurikány, zemetrasenia).

9. PRÁVNE ADRESY A ÚDAJE STRÁN

10. PODPISY STRÁN

Upozorňujeme, že zmluva o poskytovaní služieb bola vypracovaná a skontrolovaná právnikmi a je vzorová a možno ju upraviť s ohľadom na špecifické podmienky transakcie. Správa stránok nezodpovedá za platnosť tejto zmluvy, ani za jej súlad s požiadavkami právnych predpisov Ruskej federácie.