Contrat pour la production de publicité extérieure. Contrat pour la production et l'installation de publicité extérieure Contrat pour la production d'échantillons d'enseignes

Accord

SARL "Ivanov", ci-après dénommé « l'Exécuteur », représenté par le Directeur Ivanov I.I., agissant sur la base de la Charte, d'une part, et SARL "Petrov", ci-après dénommé le « Client », représenté par le directeur P.P. Petrov, agissant sur la base de la Charte, d'autre part, collectivement dénommés les « Parties », ont conclu le présent accord comme suit :

1. Définitions et concepts

« Parties » – Entrepreneur et Client.

« Accord » – ce document, y compris tous les ajouts, annexes et modifications, définissant les droits, obligations et responsabilités mutuels des parties et signé par le client et l'entrepreneur.

« Autorité antimonopole » est l'autorité antimonopole fédérale de la Fédération de Russie et de ses organes territoriaux.

Le Contrat peut utiliser d'autres termes non définis dans cette section du Contrat, dont l'interprétation est faite conformément au texte du Contrat et/ou aux réglementations de la législation de la Fédération de Russie. S'il n'y a pas d'interprétation univoque du terme dans le texte de l'accord et/ou dans les réglementations de la législation de la Fédération de Russie, il convient de se laisser guider par l'interprétation du terme qui s'est développée dans la pratique commerciale.

2. Objet du contrat

2.1. Dans le cadre du présent Contrat, le Contractant s'engage à effectuer une gamme de services :

2.4. Le Client s'engage à payer et à accepter les prestations fournies selon les modalités, montants et délais fixés par le présent Contrat et ses Annexes.

2.8. Les prestations sont fournies sous réserve de la fourniture des documents suivants au Contractant :

a) signé le présent Accord ;

b) signé les annexes du présent accord ;

c) Certificats de services rendus signés (si les services ont été fournis précédemment) ;

d) Lettre de garantie, afin de confirmer le placement et le paiement, qui a le statut d'offre.

2.9. En exécution du présent Contrat, le Prestataire, sur instruction du Client et compte tenu de ses exigences, pourra fournir les prestations complémentaires suivantes :

Faire une mise en page,

Autres services supplémentaires.

2.10. Si une même affiche papier est posée plus de 2 (deux) mois consécutifs, les réparations et le collage sont effectués aux frais du Client conformément aux Annexes du Contrat.

3.4. La mise en page présentée par le Client, ou adressée par fax/e-mail au Prestataire, est un document soumis à exécution.

3.5. L'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs commises dans les mises en page et ne verse aucune compensation au client pour cette circonstance.

3.6. L’approbation de l’aménagement fourni par le Client quant à sa conformité aux Exigences Techniques du Prestataire est effectuée par les Parties dans un délai maximum de 2 (Deux) jours ouvrés à compter de la date de sa réception par le Prestataire.

3.10. Lorsque le Titulaire réalise des prestations complémentaires (conception, montage/démontage complémentaire, remontage, etc.) pendant la durée de validité du présent Contrat, et non stipulées par le présent Contrat et ses Annexes, les conditions sont convenues par les Parties et sont indiquées dans les Les annexes, qui ont la valeur de Contrats complémentaires et sont payées en supplément par le Client.

4.2. L'interprète est tenu :

4.3. Le client est tenu :

4.3.6. Accepter les services de l'entrepreneur conformément à la clause 5.2 du présent accord.

4.4. L'artiste interprète ou exécutant a le droit :

4.4.8. Engager des tiers à remplir correctement leurs obligations en vertu du présent Accord, en restant responsables de leurs actions comme s'il s'agissait des leurs.

4.4.11. Résilier unilatéralement le présent Contrat en informant le Client au plus tard 30 (trente) jours calendaires avant la date prévue de résiliation.

4.5. Le client a le droit :

4.5.2. Effectuer le paiement des services fournis dans le cadre du contrat avant que l'entrepreneur n'émette une facture.

5. Procédure de livraison et d'acceptation des services

5.1. Au plus tard 3 (trois) jours ouvrés à compter de la réception par le Client d'une notification de production (par fax ou e-mail, par téléphone, etc.), ainsi qu'après la fin de chaque période de placement, le Prestataire fournit au Client avec une attestation de services rendus.

5.2. Après l'achèvement de la fourniture d'un certain type de services en vertu du présent Contrat et spécifié dans les Annexes de celui-ci, l'Entrepreneur fournit au Client un Certificat de Services Rendus, qui doit être signé par le Client dans les 3 (trois) jours ouvrables à compter de la date de sa réception.

5.3. Si, dans le délai spécifié à l'article 5.2 du présent Contrat, le Certificat n'est pas signé par le Client et que le Client ne soumet pas d'objection au Certificat par écrit, le Certificat signé unilatéralement par l'Entrepreneur est considéré comme une confirmation de la bonne fourniture de services en vertu du présent Accord.

5.4. En cas de refus motivé (par écrit) d'accepter les prestations par le Client, les Parties établissent dans un délai de 3 (trois) jours ouvrés un Accord bilatéral indiquant une liste des réclamations et convenant des délais pour leur élimination.

6. Coût total des prestations et procédure de paiement

6.1. Le coût total des prestations fournies au titre du présent Contrat est déterminé par les Parties et est indiqué dans les Annexes au présent Contrat, qui en font partie intégrante.

6.4. La facture est remise au Client par fax, e-mail et autres méthodes. Parallèlement, le Client n'a pas le droit, en cas de retard de paiement ou de défaut de paiement dans le délai fixé par le contrat ou l'Annexe, de se prévaloir de son absence ; le Client effectue le paiement sur la base du présent Contrat. ou son annexe.

6.5. Le jour du paiement des services rendus est le jour où les fonds sont reçus sur le compte bancaire du Contractant.

7. Responsabilité des parties et garanties

7.5. Le délai d'exécution des travaux au titre du présent Contrat peut être reporté du nombre de jours de retard dans le transfert des fonds par le Client jusqu'à l'accomplissement des obligations de paiement pour les services/travaux fournis.

7.16. Dans le cas où le Client notifie par écrit au Prestataire le refus de placement dans un délai inférieur à 30 jours calendaires, le Client est tenu, à la demande du Prestataire, de payer une pénalité d'un montant de 10 % du coût des prestations pour le période de placement correspondante. En cas de refus écrit de placement moins de 20 jours calendaires à l'avance, le Client paie au Prestataire une pénalité d'un montant de 50 % du coût des prestations pour la période de placement correspondante. En cas de refus écrit de placement en moins de 10 jours calendaires, le Client paie au Prestataire une pénalité d'un montant de 70 % du coût des prestations pour la période de placement correspondante.

7h20. L'Entrepreneur fournit une garantie d'installation d'un mois à compter de la date de la période d'installation correspondante précisée en Annexe.

8. Force majeure

8.2. Une Partie qui ne remplit pas à temps ses obligations en vertu du présent Accord doit, dans les 5 (cinq) jours ouvrables à compter de la date de la survenance de circonstances de force majeure empêchant l'exécution consciencieuse des obligations en vertu du présent Accord, donner un avis correspondant à l'autre Partie. sur l'impact de ces circonstances, avec des preuves à l'appui, des documents délivrés par les autorités compétentes. Une notification tardive prive la Partie de la possibilité d'invoquer des circonstances de force majeure.

8.3. Si des circonstances de force majeure durent plus d'un mois, chaque partie a le droit de refuser la poursuite de l'exécution des obligations contractuelles en avertissant l'autre partie de la résiliation du contrat au moins 15 (quinze) jours calendaires avant la date prévue de résiliation et être d'accord avec lui sur toutes les questions controversées, ou avoir envisagé des alternatives possibles pour remplir ses obligations.

9. Modification et résiliation du contrat

9.1. Si l'une des parties estime qu'en raison du non-respect des obligations contractuelles ou d'une mauvaise exécution par l'autre partie, il existe des obstacles à la poursuite de l'exécution du contrat, elle est alors tenue d'envoyer un message écrit à l'autre partie au moins 30 (trente) jours calendaires avant la date prévue de résiliation, au cours desquels sont indiquées les raisons de la résiliation du contrat.

9.2. Partie qui a reçu le message spécifié au paragraphe 9.1. du présent Contrat, est tenu d'envoyer une réponse par écrit dans un délai de 5 (cinq) jours calendaires à compter de la date de sa réception. En cas de non-réception de réponse au message, la Partie qui a envoyé le message a le droit de résilier le contrat dans un délai de 10 (dix) jours calendaires à compter de la date de réception de la notification écrite spécifiée dans ce paragraphe du présent Contrat.

9.3. En cas de résiliation du contrat, l'entrepreneur et le client ont droit à une indemnisation pour les dépenses engagées et le manque à gagner pour règles générales législation civile.

9.5. Si les fonds n'arrivent pas sur le compte courant du Contractant avant la date spécifiée pour le paiement, le Contractant a le droit de résilier unilatéralement le présent Contrat. La résiliation du contrat ne dispense pas le Client de l'obligation de payer la pénalité, le montant de la dette principale ou les dépenses engagées par l'Entrepreneur en vertu du présent Contrat.

9.6. Les modifications et ajouts à l'accord sont effectués uniquement par écrit et doivent être signés par les deux parties.

9.7. En cas de résiliation du contrat sur le fondement des paragraphes précédents du présent article, les parties sont tenues de payer leurs obligations nées avant le jour de la résiliation du contrat.

10. Procédure de résolution des litiges

10.1. Tous les litiges et désaccords pouvant découler de cet accord ou en relation avec celui-ci sont résolus par voie de négociations, et si aucun accord n'est conclu, par l'ICAC de la Chambre de commerce et d'industrie de RF.

11. Procédure d'entrée en vigueur de l'accord. Durée du contrat

11.1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature et est valable jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, tandis que les obligations nées avant ce moment sont soumises à l'exécution en pleine conformité avec le présent Accord et ses annexes.

11.2. À l'expiration de la période ci-dessus, le Contrat est automatiquement prolongé pour chaque année civile suivante, à moins que l'une des Parties n'envoie un avis écrit de sa résiliation à l'autre Partie au moins 30 (trente) jours calendaires avant l'expiration du Contrat.

12. Dispositions finales

12.1. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires ayant la même force juridique, un pour chacune des parties.

12.2. En vertu du présent Accord, les Parties ont le droit de se transférer des documents par fax ou par communication électronique. Ces documents seront considérés comme signifiés et sujets à exécution jusqu'à ce que les originaux soient fournis.

12.3. Malgré la condition spécifiée à la clause 12.2. du présent Accord, les originaux des documents envoyés doivent être fournis par les Parties ainsi que les actes spécifiés dans le présent Accord.

12.4. Il est permis de signer le présent Accord, ses annexes et ses amendements, de présenter des factures pour paiement par communication électronique, par télécopie ou télégraphique avec la fourniture ultérieure des originaux.

12.5. Toute information reçue par une Partie dans le cadre de l'exécution du Contrat concernant les activités commerciales, les nouvelles solutions et les connaissances techniques de l'autre Partie est confidentielle et n'est pas soumise à l'autorisation de tiers sans le consentement écrit de l'autre Partie.

12.6. En cas de changement d'adresse légale et (ou) de coordonnées bancaires, les Parties sont tenues de s'en informer dans un délai de cinq jours ; la partie qui a commis la violation porte la responsabilité du non-respect de l'exigence spécifiée dans ce paragraphe. .

12.7. À la demande des organismes étatiques et/ou municipaux autorisés, y compris le Service fédéral antimonopole et/ou ses services territoriaux, le contractant fournit des informations sur le présent accord et sur la distribution en cours de matériel publicitaire.
12.8. À tous autres égards qui ne sont pas prévus dans le présent Accord, les parties sont guidées par la législation en vigueur de la Fédération de Russie.
12.9. Les annexes, protocoles, actes et accords additionnels au Traité en font partie intégrante.

13. Adresses et coordonnées des parties

Type de document : Contrat de service

Taille du fichier du document : 11,8 Ko

Forme de contrat pour la production et l'installation de publicité extérieure

Exemple de contrat pour la réalisation et l'installation de publicité extérieure (formulaire complété)

Télécharger Contrat pour la production et l'installation de publicité extérieure

Enregistrez ce document dans un format pratique. C'est gratuit.

ACCORD pour la production et l'installation de publicité extérieure No.

chez une personne agissant sur la base, ci-après dénommée « Annonceur", d'une part, et chez la personne agissant sur la base de, ci-après dénommée " Annonceur", d'autre part, ci-après dénommé " Des soirées", ont conclu le présent accord, ci-après dénommé "l'Accord", comme suit :

1. L'OBJET DE L'ACCORD

1.8. Le dessin est appliqué.

1.9. L'éclairage doit être réalisé sous la forme.

2. OBLIGATIONS DES PARTIES

2.2. L'Annonceur met à disposition de l'Annonceur des copies de tous les documents de location du lieu, un plan détaillé du lieu, une image isométrique de la planche au sol, les conditions tactiques et techniques de fabrication des structures porteuses. En l'absence ou la mauvaise exécution de tous documents liés à la location de l'espace, au développement, à la production et à l'installation de la Publicité, l'entière responsabilité et l'indemnisation des dommages incombent à l'Annonceur, en tant que spécialiste en la matière, qui s'est engagé à effectuer des travaux dans lesquels l'Annonceur n'est pas un expert.

2.5. L'annonceur approuve ou rejette tous les documents soumis pour examen dans un délai d'un jour.

3. DROITS DES PARTIES

4. DURÉE DU CONTRAT

4.1. Le présent Contrat est valable de "" année à "" année. Les étapes intermédiaires suivantes sont convenues :

Développement de croquis.
Approbation des croquis.
Installation de publicité.

4.2. Le contrat pourra être résilié à la demande de l'Annonceur par anticipation dans les cas suivants :

contenu insatisfaisant, artistique, esthétique, etc.
qualité de la publicité. Le droit d'évaluer la qualité de la Publicité appartient à l'Annonceur qui, en cas de résiliation anticipée du Contrat pour les motifs ci-dessus, n'utilisera pas la Publicité qu'il a refusée ;
violation par l'Annonceur des délais intermédiaires, si cette violation met en péril le délai final d'exécution du Contrat.

5. CONDITIONS PARTICULIÈRES

5.1. Tous les matériaux sources des produits sont transférés à l'annonceur.

5.2. Les parties ont convenu que les termes du présent accord constituent un secret commercial et ne sont pas sujets à divulgation.

6. PAIEMENT DES TRAVAUX

7. RESPONSABILITÉ DES PARTIES

7.2. En cas de non-respect des délais d'exécution des travaux, l'Annonceur se verra imposer des pénalités d'un montant de % du montant du présent Contrat pour chaque jour de retard.

7.3. En cas de résiliation anticipée du présent Contrat pour les raisons précisées à l'article 4.2, les dépenses engagées par l'Annonceur ne seront pas remboursées.

7.4. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations au titre du présent Contrat, l'Annonceur et l'Annonceur sont responsables conformément à la législation en vigueur.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Les circonstances de force majeure en vertu du présent Accord comprennent : les catastrophes naturelles (foudre, tornades, inondations, ouragans, tremblements de terre).

8.2. Les cas de force majeure ne comprennent pas : les accidents de la route, les glissements de terrain, car lors de l'élaboration des conditions tactiques et techniques pour la conception et l'installation de la publicité, de telles possibilités de dommages à la publicité doivent être exclues.

9. ADRESSES JURIDIQUES ET COORDONNÉES DES PARTIES

Enregistrez ce document maintenant. Cela sera utile.

Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?

* En cliquant sur l'un de ces boutons, vous contribuez à établir une évaluation de l'utilité des documents. Merci!

Documents connexes

(Liste complète des documents)

Des documents qui pourraient également vous intéresser.

Société à Responsabilité Limitée « __ », ci-après dénommée « Client », représenté par le Directeur Général ____ agissant sur la base de la Charte, d'une part, et Société à responsabilité limitée"__", ci-après dénommé "Entrepreneur", représentés par le Directeur Général ____ agissant sur la base de la Charte, d'autre part, collectivement dénommés les « Parties », et individuellement - la « Partie », ont conclu le présent Accord comme suit :

1. L'OBJET DE L'ACCORD

1.1. L'Entrepreneur s'engage à réaliser des travaux de réalisation de lettres volumétriques et d'un logo avec néon ouvert "__", d'assembler un panneau électrique, ainsi que d'installer ces produits sur une structure porteuse située à l'adresse - _____ conformément au Devis approuvé (Annexe n°1), et le Client s'engage à accepter et à payer les travaux exécutés conformément au présent Contrat et à ses Annexes.

1.2 L'entrepreneur s'engage à exécuter les travaux assignés conformément à la documentation technique fournie par le client et aux termes du présent accord.

2. COÛT DES TRAVAUX

2.1. Le coût des travaux au titre du présent Accord est déterminé par le Devis (Annexe n° 1) et est de _____

2.2. Tous les changements et clarifications sur le coût et le volume des travaux effectués qui ne sont pas pris en compte dans le présent accord sont examinés et convenus par les Parties en concluant un accord complémentaire par écrit.

H. DATES DE FIN DES TRAVAUX.

3.1 L'entrepreneur exécute les travaux prévus au contrat dans les délais :

début des travaux - dans un délai d'un (un) jour après réception du paiement anticipé;

Achèvement des travaux: dans les 35 (trente-cinq) jours ouvrables à compter de la date de début des travaux.

3.2. Si des raisons sont identifiées qui empêchent l'achèvement des travaux dans les délais spécifiés à la clause 3.1 du présent accord, le délai d'achèvement des travaux doit être examiné et convenu par les parties par écrit.

4. PAIEMENTS ET RÈGLEMENTS.

4.1. Avant le début des travaux, le Client transfère sur le compte bancaire de l'Entrepreneur un acompte d'un montant de 50 % du coût des travaux _____ roubles 00 kopecks, dont TVA 18 % - ___ roubles 10 kopecks.

4.2. Paiement final dans les 5 (cinq) jours après la signature du certificat de réception des travaux, sur la base de la facture.

5. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR.

5.1. L'Entrepreneur exécute lui-même les travaux confiés, conformément à la documentation technique fournie par le Client, dans les volumes et conditions stipulés par le contrat, et les livre au Client conformément au certificat.

L'entrepreneur n'est pas responsable de la qualité des dessins d'exécution et des spécifications.

5.2. Exécute toutes les commandes écrites et opérationnelles du Client concernant l'organisation du travail liée aux règles générales d'interaction entre les parties au Contrat.

5.3. Fournit à son propre personnel des vêtements spéciaux et des équipements de protection individuelle, ainsi que des outils de travail.

5.4. Élimine, à ses frais, les défauts, vices et vices cachés au cours du processus de travail, s'ils ont été causés par l'Entrepreneur.

5.5. La durée de garantie des travaux effectués est de 12 mois à compter de la date de mise en exploitation. La période de garantie est prolongée pour la période d'élimination des défauts identifiés.

5.6. Remplit pleinement les obligations prévues dans d'autres articles du présent accord.

6. OBLIGATIONS DU CLIENT.

6.1. Paye les travaux conformément aux articles 2 et 4 de la présente entente.

6.2. Surveille le respect des délais et la qualité du travail effectué par l'entrepreneur.

6.3. Remplit pleinement les obligations prévues dans d'autres articles du présent accord.

7. SOUMISSION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX.

7.1. Le Client désigne son représentant qui, en son nom, avec l'Entrepreneur, accepte les travaux exécutés.

7.2. Le résultat de la réception des travaux exécutés est la signature par les Parties du certificat de réception des travaux exécutés.

7.3. La réception du résultat des travaux exécutés est effectuée après que les Parties ont rempli toutes les obligations stipulées par le présent Contrat, conformément à la procédure établie en vigueur à la date de sa signature.

8. CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE.

8.1. Les parties sont dégagées de toute responsabilité en cas de manquement partiel ou total aux obligations découlant du présent accord si cela était la conséquence de circonstances de force majeure.

9. RESPONSABILITÉ DES PARTIES.

9.1. En cas de non-respect des termes de l'accord, les parties assument la responsabilité en vertu de la législation en vigueur de la Fédération de Russie.

9.2. Chaque partie est responsable de s'assurer que les matériaux utilisés et les équipements fournis par elle sont conformes aux spécifications, aux normes gouvernementales et aux spécifications techniques.

10. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES LITIGES.

10.1. Les litiges précontractuels sont résolus par voie de négociations et ne sont pas soumis à l'arbitrage.

10.2. Les désaccords survenant lors de l'exécution du présent accord sont résolus par les parties par voie de négociations ou par le biais de la procédure de réclamation.

10.3. Si aucun accord n'est trouvé ou s'il n'y a pas de réponse à la réclamation dans un délai d'une semaine, le litige est soumis à l'examen du tribunal d'arbitrage de Moscou.

11. DISPOSITIONS FINALES.

11.1. Cet accord a été rédigé en deux exemplaires, un pour chaque partie.

11.2. Tous les changements et ajouts à cet accord sont valides s’ils sont convenus et signés par les deux parties.

11.3. Toutes les conditions non spécifiées dans le présent accord sont considérées par rapport à la législation en vigueur de la Fédération de Russie.

11.4. Cet accord est valable à partir du moment où il est signé jusqu'à ce que les parties se conforment pleinement aux termes de l'accord.

12. DEMANDES.

12.1. Annexe n°1 - Estimation

13. ADRESSES JURIDIQUES ET COORDONNÉES DES PARTIES.

ENTREPRENEUR : CLIENT :

OOO
	Adresse légale
AUBERGE/KPP	AUBERGE/KPP
	OGRN
Banque __	Compte de paiement
C/s	chez OJSC SMP Bank, Moscou
BIC_	BIC

	Tél. +
Directeur __________________. /	PDG __________________/ ______ ./
Député	Député

Annexe n°1 du « __________ » ___________________ 2018

à l'accord n° _______ du « _____ » ___________________ 2018

Devis pour la réalisation et la pose des lettres tridimensionnelles et du logo « __ ». Dimensions hors tout 30x5,648 mètres. Superficie 169,4 m\sq. 1 pièce.
Les éléments de conception lumineuse sont réalisés avec des néons ouverts, les tubes néon sur l'élément - "Logo", sont réalisés avec l'électrode immergée dans le corps du logo, sur d'autres éléments, les tubes néon sont installés selon un "motif courant". Les hypothèques pour l'installation de la structure sont fournies par le client.

№	Nom	Prix unitaire, hors TVA	Coût sans TVA	Montant total, frotter., incl. T.V.A.
Production d'éléments d'éclairage volumétriques, composants					169	9745,46
	Lettres volumétriques avec néon ouvert.
	Logo avec néon ouvert (le néon est réalisé avec l'électrode immergée dans le corps)
	Assemblage du panneau électrique
Installation de lettres volumétriques et panneau électrique					169	2788,1
	Installation d'éléments d'éclairage volumétriques, installation du néon et son interrupteur, installation d'un tableau électrique et raccordement de la structure, mise en service.
Total

ACCORD N° 23/08/2010

Tcheboksary "___"________ 2014

Entrepreneur individuel……………………………………., ci-après dénommé "Client", agissant sur la base d'un certificat d'État. inscription en série…………. Non……………….., d'une part et Entrepreneur individuel………………….., ci-après dénommé "Exécuteur", agissant sur la base d'un certificat d'État. Le numéro d'enregistrement …………………… pour la République de Tchouvachie, en revanche, collectivement appelés les « Parties », ont conclu cet accord comme suit.

1. L'objet de l'accord

1.1. Le Client donne instruction et l'Entrepreneur assume les obligations d'effectuer des travaux et de fournir des services pour la production, la livraison et l'installation d'une structure publicitaire à Cheboksary à l'adresse :………………………., d. ………… . selon le cahier des charges (Annexe n°1) de la présente convention.

1.2. L'entrepreneur exécute les travaux conformément à la documentation dûment approuvée, qui constitue une annexe au présent accord et détermine le volume, le contenu des travaux et les autres exigences qui s'y rapportent, ainsi que les termes du présent accord, qui déterminent le coût des travaux. et le calendrier de son achèvement.

1.3. Les travaux sont considérés comme terminés après la signature du certificat de réception des travaux terminés par le Client ou son mandataire.

2. Délais de réalisation des travaux.

2.1 Le Prestataire est tenu de remplir ses obligations en vertu du présent contrat dans un délai n'excédant pas 20 (vingt) jours bancaires à compter de la date de conclusion du présent contrat et à compter du moment de la réception par le Client de 70 (soixante-dix) % du prépaiement, à savoir 95 200 (quatre-vingt-quinze mille deux cents) roubles. , conformément à la clause 3.2. accord.

3. Le coût des travaux prévus au contrat et les modalités de paiement.

3.1. Le coût total des travaux est de 136 000 (cent trente-six mille) roubles, non soumis à la TVA (Avis sur la possibilité de recourir à une fiscalité simplifiée n° 1357 du 6 décembre 2006). Le prix du contrat est fixe pour toute la durée du Contrat.

3.2. Le paiement anticipé au titre de l'accord est de 70 (soixante-dix) % d'un montant de 95 200 (quatre-vingt-quinze mille deux cents) roubles. Le client effectue le paiement final des travaux exécutés après avoir signé le certificat de réception des travaux exécutés dans un délai de 5 (cinq) jours bancaires.

3.3. Les paiements sont effectués par le Client au comptant ou par virement bancaire conformément à la législation en vigueur.

3.4. Les obligations du Client de payer les fonds au titre du contrat sont considérées comme remplies à partir du moment où les fonds sont reçus sur le compte courant ou à partir du moment où les espèces sont reçues à la caisse du Prestataire.

3.5. Si le Client identifie une divergence dans les informations sur le volume, le contenu et le coût des travaux reflétés dans les travaux réellement effectués et leur coût déterminé par le présent Contrat, ce dernier, dans les 3 jours ouvrables suivant la découverte de cette divergence, en informe l'Entrepreneur et ne signe pas les documents jusqu'à ce que l'entrepreneur y apporte les modifications correspondantes.

3.4. L'étendue des travaux effectués par l'entrepreneur avec des écarts par rapport aux spécifications, ainsi que les termes du présent accord, ne sont pas soumis à l'acceptation et au paiement par le client jusqu'à ce que les écarts soient éliminés.

4. Droits et obligations des parties au Contrat.

4.1. L'interprète est tenu :

4.1.1. Vérifier le fonctionnement de la structure publicitaire installée avec la participation du Client.

4.1.2. Éliminer à vos frais les défauts des travaux exécutés découverts par le Client lors de sa réception, ainsi que pendant la période de garantie Contractuelle ;

Le délai pour éliminer les défauts par le Prestataire est de 3 (trois) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification correspondante du Client.

4.2. Le client est tenu :

4.2.1. Assurer votre présence ou celle de votre représentant autorisé lors de l'exécution des travaux contractuels et de la signature du Certificat de Réception ;

4.2.2. Exécuter intégralement et avec qualité appropriée les autres tâches assignées au Client conformément à la commande.

5. Date et heure d'installation.

5.1. La date et l'heure d'installation de la structure publicitaire et l'arrivée du Titulaire pour l'installation sont précisées par le Titulaire au plus tard 1 jour avant la date d'installation prévue, sauf indication contraire lors de la passation de commande. La date et l'heure d'installation du produit sont déterminées par l'Entrepreneur en tenant compte de la clause 5.2. accord réel. D'un commun accord entre les parties, la date d'installation pourra être reportée à une date antérieure.

5.2. L'heure réelle d'arrivée de l'entrepreneur à l'installation peut différer de celle établie de 2 heures maximum.

6. Modification de la date des travaux d'installation.

6.1. La modification de la date d'installation est possible à l'initiative du Client avec notification obligatoire à l'Entrepreneur au plus tard 1 jour à l'avance.

6.2. En cas de circonstances d'urgence affectant l'exécution dans les délais de la commande, le Prestataire a le droit, de sa propre initiative, de modifier la date d'installation avec notification obligatoire au Client au plus tard 1 jour avant la date prévue d'installation de le produit et, d'un commun accord entre les Parties, fixer une nouvelle date et heure d'installation.

7. Travaux préparatoires effectués par le Client.

7.1. Le client est tenu de fournir les conditions nécessaires pour réaliser des travaux : donner accès au chantier d'installation, ainsi que prendre des mesures pour protéger votre propriété des impacts négatifs.

8. Règles d'acceptation.

8.2. Avant de commencer les travaux d'installation d'une structure publicitaire, le Client est tenu d'inspecter le produit pour vérifier sa conformité à la configuration spécifiée dans le colis de commande, et de s'assurer également qu'il n'y a pas de défauts dans l'apparence du produit.

8.3. Le client est tenu de réinspecter immédiatement après l'installation apparence produits, qualité de l'installation, vérifier la fonctionnalité du produit et des composants.

Si le Client a des commentaires concernant la qualité du produit ou de l'installation, il est tenu de faire une note appropriée dans le certificat de réception des travaux effectués. L'Entrepreneur est tenu d'éliminer lui-même et à ses frais tous les défauts détectés dans le délai précisé dans l'acte, tout en assurant la sécurité de l'objet.

8.4. L'installation n'est mise en service qu'après que tous les travaux ont été terminés en pleine conformité avec la documentation, ainsi qu'après que tous les défauts et lacunes ont été éliminés conformément à la clause 8.3.

9. Garanties de qualité.

9.1 L'Entrepreneur est responsable des défauts (défauts) découverts pendant la période de garantie de 12 (douze) mois à compter de la date de signature du certificat de réception des travaux, à moins qu'il ne prouve qu'ils sont survenus en raison de l'usure normale de l'objet ou de ses pièces, ou un mauvais fonctionnement.

9.2. Si, pendant la période de garantie, il s'avère que la qualité du travail ou des matériaux exécutés dans le cadre du présent accord ne répond pas aux normes établies les pré-requis techniques, les travaux ont été exécutés par l'entrepreneur avec des écarts qui ont aggravé le résultat des travaux, avec d'autres défauts qui rendent l'objet des travaux impropre à un fonctionnement normal, le client doit en informer l'entrepreneur par écrit, en indiquant un délai raisonnable pour leur élimination et exiger que l'entrepreneur élimine les défauts gratuitement.

9.3. La période de garantie est interrompue pour toute la période allant de la date de notification écrite au Client de la découverte des défauts jusqu'au jour de leur élimination par le Prestataire.

10. Responsabilité des parties.

10.1. En cas de violation des obligations par l'Entrepreneur (délais de début des réparations, délais d'élimination des défauts et déficiences en vertu de la clause 2.1 et de la clause 8.4 du Contrat), il paie au Client une pénalité d'un montant de 0,1% du coût total des travaux. pour chaque jour de retard jusqu'à l'exécution effective des obligations. La pénalité spécifiée dans ce paragraphe est facturée pour chaque infraction séparément.

10.2. Outre les sanctions prévues au présent article en cas de manquement aux obligations découlant du Contrat, la partie qui a violé le Contrat indemnisera l'autre partie tant pour les dommages réels que pour le manque à gagner. Le paiement de pénalités pour retard ou autre mauvaise exécution des obligations au titre du Contrat, ainsi que l'indemnisation des pertes causées par une mauvaise exécution des obligations, ne dispense pas les parties de remplir ces obligations en nature.

11. Résiliation du contrat

11.1. Le Client a le droit de résilier unilatéralement le Contrat et d'exiger la restitution du montant payé au titre du Contrat, ainsi que l'indemnisation des pertes subies, y compris le manque à gagner, dans les cas suivants :

les retards de l'Entrepreneur dans le démarrage des travaux de plus de 5 jours pour des raisons indépendantes de la volonté du Client ;
les retards de l'Entrepreneur dans l'avancement des travaux par sa faute, lorsque le délai d'achèvement des réparations fixé dans le contrat augmente de plus de 10 jours ;
violation par l'Entrepreneur des termes du contrat, entraînant une diminution de la qualité des travaux prévus par les normes de conception ;

Dans ce cas, le contrat est considéré comme résilié à partir du moment où le Contractant reçoit un avis écrit de résiliation du contrat.

12.2. Le Prestataire a le droit d'exiger du Client la résiliation du contrat par accord des parties dans les cas suivants :

l'autre partie arrête l'exécution des travaux de réparation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'entrepreneur pendant une période supérieure à 15 jours.
perte par le Client de la possibilité de financer davantage les réparations.

12.3. En cas de résiliation du Contrat par décision conjointe du Client et de l'Entrepreneur, les travaux inachevés sont transférés au Client, qui paie à l'Entrepreneur le coût des travaux exécutés pour le montant déterminé conjointement par eux.

12.4. La partie qui décide de résilier le Contrat conformément aux dispositions du présent article envoie une notification écrite à l'autre partie dans les 2 (deux) jours ouvrables avant la date de résiliation proposée. Le contrat est résilié selon la procédure fixée par la loi.

13. Autres conditions

13.1. Tous les changements et ajouts au présent Accord sont considérés comme valides s'ils sont écrits et signés par les parties à l'Accord. Toutes les annexes du présent Accord en font partie intégrante.

13.2. Les litiges survenant pendant l'exécution du présent Contrat et pendant la période de garantie des réparations sont résolus d'un commun accord et réglés par voie de négociations. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le différend peut être porté devant Tribunal d'arbitrage République de Tchouvachie-Tchouvachie de la manière prescrite.

13.3. Si l'adresse ou d'autres détails changent, les parties sont tenues de s'en informer dans un délai d'une semaine à compter de la date de ces changements.

13.4. Le présent contrat est rédigé en 2 (deux) exemplaires originaux ayant la même force juridique, à savoir : 1 exemplaire pour le Client, 1 exemplaire pour le Prestataire.

13.5. Cet accord entre en vigueur dès sa signature par les parties.

13.6. Le présent accord est valable jusqu'à ce que les parties remplissent leurs obligations.

13.7. À tous autres égards non spécifiés dans le présent Accord, les parties sont guidées par la législation en vigueur.

14. Détails des parties :

pour la production et l'installation de publicité extérieure chez une personne agissant sur la base, ci-après dénommée « Annonceur", d'une part, et chez la personne agissant sur la base de, ci-après dénommée " Annonceur", d'autre part, ci-après dénommées les "Parties", ont conclu le présent accord, ci-après " Accord», à propos de ce qui suit :

1. L'OBJET DE L'ACCORD

1.8. Le dessin est appliqué.

1.9. L'éclairage doit être réalisé sous la forme.

2. OBLIGATIONS DES PARTIES

2.5. L'annonceur approuve ou rejette tous les documents soumis pour examen dans un délai d'un jour.

3. DROITS DES PARTIES

4. DURÉE DU CONTRAT

4.1. Le présent Accord est valable du "" 2019 au "" 2019. Les étapes intermédiaires suivantes sont convenues :

Développement de croquis.
Approbation des croquis.
Installation de publicité.

4.2. Le contrat pourra être résilié à la demande de l'Annonceur par anticipation dans les cas suivants :

contenu insatisfaisant, artistique, esthétique, etc.
qualité de la publicité. Le droit d'évaluer la qualité de la Publicité appartient à l'Annonceur qui, en cas de résiliation anticipée du Contrat pour les motifs ci-dessus, n'utilisera pas la Publicité qu'il a refusée ;
violation par l'Annonceur des délais intermédiaires, si cette violation met en péril le délai final d'exécution du Contrat.

5. CONDITIONS PARTICULIÈRES

5.1. Tous les matériaux sources des produits sont transférés à l'annonceur.

5.2. Les parties ont convenu que les termes du présent accord constituent un secret commercial et ne sont pas sujets à divulgation.

6. PAIEMENT DES TRAVAUX

7. RESPONSABILITÉ DES PARTIES

7.2. En cas de non-respect des délais d'exécution des travaux, l'Annonceur se verra imposer des pénalités d'un montant de % du montant du présent Contrat pour chaque jour de retard.

7.3. En cas de résiliation anticipée du présent Contrat pour les raisons précisées à l'article 4.2, les dépenses engagées par l'Annonceur ne seront pas remboursées.

7.4. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations au titre du présent Contrat, l'Annonceur et l'Annonceur sont responsables conformément à la législation en vigueur.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Les circonstances de force majeure en vertu du présent Accord comprennent : les catastrophes naturelles (foudre, tornades, inondations, ouragans, tremblements de terre).

9. ADRESSES JURIDIQUES ET COORDONNÉES DES PARTIES

10. SIGNATURES DES PARTIES

Veuillez noter que le contrat de service a été établi et vérifié par des avocats et est exemplaire ; il peut être modifié en tenant compte des conditions particulières de la transaction. L'administration du site n'est pas responsable de la validité de cet accord, ni de sa conformité aux exigences de la législation de la Fédération de Russie.