Contrato para la producción de publicidad exterior. Contrato para la producción e instalación de publicidad exterior. Contrato para la producción de letreros de muestra.

Acuerdo

LLC "Ivanov", en adelante denominado el “Albacea”, representado por el Director Ivanov I.I., actuando sobre la base de los Estatutos, por un lado, y LLC "Petrov", en adelante denominado el "Cliente", representado por el director P.P. Petrov, actuando sobre la base de los Estatutos, por otro lado, denominados colectivamente las "Partes", han celebrado este acuerdo de la siguiente manera:

1. Definiciones y conceptos

“Partes” – Contratista y Cliente.

“Acuerdo”: este documento, incluidas todas las adiciones, Apéndices y cambios al mismo, que define los derechos, obligaciones y responsabilidades mutuos de las Partes y está firmado por el Cliente y el Contratista.

La "autoridad antimonopolio" es la autoridad antimonopolio federal de la Federación de Rusia y sus órganos territoriales.

El Acuerdo puede utilizar otros términos no definidos en esta sección del Acuerdo, cuya interpretación se realiza de acuerdo con el texto del Acuerdo y/o las normas de la legislación de la Federación de Rusia. Si no existe una interpretación inequívoca del término en el texto del Acuerdo y/o en las disposiciones de la legislación de la Federación de Rusia, uno debe guiarse por la interpretación del término que se ha desarrollado en la práctica comercial.

2. Objeto del acuerdo

2.1. En virtud de este Acuerdo, el Contratista se compromete a realizar una gama de servicios:

2.4. El Cliente se compromete a pagar y aceptar los servicios prestados en la forma, monto y dentro de los plazos establecidos por este Acuerdo y sus Anexos.

2.8. Los servicios se prestan sujetos a la presentación de los siguientes documentos al Contratista:

a) firmó este Acuerdo;

b) Anexos firmados de este Acuerdo;

c) Certificados de Servicios Prestados firmados (si los servicios fueron prestados previamente);

d) Carta fianza, para confirmar la colocación y el pago, que tiene el carácter de oferta.

2.9. De conformidad con este Acuerdo, el Contratista, siguiendo las instrucciones del Cliente y teniendo en cuenta sus requisitos, podrá proporcionar los siguientes servicios adicionales:

Haciendo un diseño,

Otros servicios adicionales.

2.10. Si el mismo cartel de papel se coloca durante más de 2 (dos) meses seguidos, las reparaciones y el pegado se realizarán por cuenta del Cliente de acuerdo con los Apéndices del Acuerdo.

3.4. El diseño presentado por el Cliente, o enviado por fax/correo electrónico al Contratista, es un documento sujeto a ejecución.

3.5. El Contratista no es responsable de los errores cometidos en los diseños y no proporciona compensación al Cliente por esta circunstancia.

3.6. La aprobación del trazado proporcionado por el Cliente para su cumplimiento con los Requisitos Técnicos del Contratista es realizada por las Partes en un plazo no mayor a 2 (Dos) días hábiles a partir de la fecha de su recepción por parte del Contratista.

3.10. Cuando el Contratista realice servicios adicionales (diseño, instalación/desmontaje adicional, reensamblaje, etc.) durante el período de vigencia de este Acuerdo, y no estipulados por este Acuerdo y sus Apéndices, las condiciones son acordadas por las Partes y se indican en el Anexos, que tienen el estatus de Acuerdos Adicionales y son pagados adicionalmente por el Cliente.

4.2. El intérprete está obligado:

4.3. El cliente está obligado:

4.3.6. Aceptar los servicios del Contratista de acuerdo con la cláusula 5.2 de este Acuerdo.

4.4. El ejecutante tiene derecho:

4.4.8. Involucrar a terceros para que cumplan adecuadamente con sus obligaciones bajo este Acuerdo, siendo responsables de sus acciones como si fueran propias.

4.4.11. Rescindir unilateralmente este Acuerdo notificando al Cliente a más tardar 30 (treinta) días calendario antes de la fecha prevista de terminación.

4.5. El cliente tiene derecho:

4.5.2. Realizar el pago de los servicios prestados en virtud del contrato antes de que el Contratista emita una factura.

5. Procedimiento de entrega y aceptación de servicios

5.1. A más tardar 3 (tres) días hábiles desde el momento en que el Cliente recibe una notificación sobre la producción (por fax o correo electrónico, por teléfono, etc.), así como después del final de cada período de colocación, el Contratista proporciona al Cliente con Certificado de Servicios Prestados.

5.2. Una vez completada la prestación de un determinado tipo de servicios en virtud de este Acuerdo y especificado en sus Apéndices, el Contratista proporciona al Cliente un Certificado de Servicios Prestados, que debe ser firmado por el Cliente dentro de los 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha. de su recepción.

5.3. Si, dentro del período especificado en la cláusula 5.2 de este Acuerdo, el Certificado no es firmado por el Cliente y el Cliente no presenta una objeción al Certificado por escrito, el Certificado firmado unilateralmente por el Contratista se considera una confirmación de la provisión adecuada de servicios bajo este Acuerdo.

5.4. En caso de negativa motivada (por escrito) a aceptar los servicios por parte del Cliente, las Partes, dentro de los 3 (tres) días hábiles, redactan un Acuerdo bilateral indicando una lista de reclamaciones y acordando los plazos para su eliminación.

6. Costo total de los servicios y procedimiento de pago.

6.1. El costo total de los servicios prestados en virtud de este Acuerdo lo determinan las Partes y se indica en los Apéndices de este Acuerdo, que son sus partes integrales.

6.4. La factura se entrega al Cliente mediante fax, correo electrónico y otros métodos. Al mismo tiempo, el Cliente no tiene derecho, en caso de retraso en el pago o falta de pago dentro del plazo establecido por el acuerdo o el Apéndice, a referirse a su ausencia; el Cliente realiza el pago sobre la base de este Acuerdo o el Apéndice del mismo.

6.5. El día del pago de los servicios prestados es el día en que se reciben los fondos en la cuenta bancaria del Contratista.

7. Responsabilidad de las partes y garantías

7.5. La fecha límite para realizar el trabajo en virtud de este Acuerdo puede posponerse por el número de días de retraso en la transferencia de fondos por parte del Cliente hasta el cumplimiento de las obligaciones de pago por los servicios/trabajo prestado.

7.16. En caso de que el Cliente notifique por escrito al Contratista la denegación de colocación en menos de 30 días naturales, el Cliente estará obligado, a petición del Contratista, a pagar una multa del 10% del coste de los servicios por el período de colocación correspondiente. En caso de rechazo por escrito de la colocación con menos de 20 días naturales de anticipación, el Cliente paga al Contratista una multa del 50% del costo de los servicios durante el período de colocación correspondiente. En caso de rechazo por escrito de la colocación en menos de 10 días naturales, el Cliente paga al Contratista una multa del 70% del costo de los servicios durante el período de colocación correspondiente.

7.20. El Contratista brinda una garantía de instalación por un mes a partir de la fecha del período de instalación correspondiente especificado en el Apéndice.

8. Fuerza mayor

8.2. Una Parte que no cumpla a tiempo con sus obligaciones en virtud del acuerdo deberá, dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha en que ocurran circunstancias de fuerza mayor que impidan el cumplimiento concienzudo de las obligaciones en virtud de este Acuerdo, dar la notificación correspondiente a la otra Parte. sobre el impacto de estas circunstancias, con evidencia que lo respalde, documentos emitidos por las autoridades competentes. La notificación tardía priva a la Parte de la oportunidad de invocar circunstancias de fuerza mayor.

8.3. Si las circunstancias de fuerza mayor duran más de un mes, cada Parte tiene derecho a negarse a cumplir con las obligaciones del contrato advirtiendo a la otra Parte sobre la terminación del contrato al menos 15 (quince) días calendario antes de la fecha prevista de terminación y estar de acuerdo con él en todos los temas controvertidos, o haber considerado posibles alternativas para el cumplimiento de las obligaciones.

9. Modificación y rescisión del contrato

9.1. Si una de las partes considera que, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales o al cumplimiento inadecuado de la otra parte, existen obstáculos para la ejecución posterior del contrato, entonces está obligada a enviar un mensaje escrito a la otra parte al menos 30 (treinta) días naturales antes de la fecha prevista de resolución, en los que se indiquen los motivos de la resolución del contrato.

9.2. La parte que recibió el mensaje especificado en la cláusula 9.1. del presente Acuerdo, está obligado a enviar una respuesta por escrito dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de su recepción. En caso de no recibir una respuesta al mensaje, la Parte que envió el mensaje tiene derecho a rescindir el acuerdo dentro de los 10 (diez) días calendario a partir de la fecha de recepción de la notificación por escrito especificada en este párrafo de este Acuerdo.

9.3. Tras la terminación del contrato, el Contratista y el Cliente tienen derecho a una compensación por los gastos incurridos y el lucro cesante por reglas generales legislación civil.

9.5. Si los fondos no llegan a la cuenta corriente del Contratista antes de la fecha especificada para el pago, el Contratista tiene derecho a rescindir unilateralmente este Acuerdo. La rescisión del contrato no exime al Cliente de la obligación de pagar la multa, el monto de la deuda principal o los gastos incurridos por el Contratista en virtud de este Acuerdo.

9.6. Los cambios y adiciones al acuerdo se realizan únicamente por escrito y deben ser firmados por ambas partes.

9.7. En caso de terminación del contrato por las causales de los párrafos anteriores de este artículo, las partes están obligadas a pagar las obligaciones que surgieron antes del día de la terminación del contrato.

10. Procedimiento de resolución de disputas

10.1. Todas las disputas y desacuerdos que puedan surgir de este acuerdo o en relación con él se resuelven mediante negociaciones y, si no se llega a un acuerdo, por el ICAC de la Cámara de Comercio e Industria de RF.

11. Procedimiento para la entrada en vigor del acuerdo. tiempo de contrato

11.1. Este Acuerdo entra en vigor desde el momento de la firma y es válido hasta el 31 de diciembre de 2015 inclusive, mientras que las obligaciones que surjan antes de este momento están sujetas a cumplimiento en total conformidad con este Acuerdo y sus Apéndices.

11.2. Al vencimiento del período anterior, el Acuerdo se prorroga automáticamente para cada año calendario posterior, a menos que cualquiera de las Partes envíe notificación por escrito de su terminación a la otra Parte al menos 30 (treinta) días calendario antes de la expiración del Acuerdo.

12. Disposiciones finales

12.1. El presente acuerdo se redacta en dos ejemplares de igual fuerza legal, uno para cada una de las partes.

12.2. Según este Acuerdo, las Partes tienen derecho a transferirse documentos entre sí mediante fax o comunicaciones electrónicas. Dichos documentos se considerarán entregados y sujetos a ejecución hasta que se aporten los originales.

12.3. A pesar de la condición especificada en la cláusula 12.2. de este Acuerdo, los originales de los documentos enviados deben ser proporcionados por las Partes junto con las Actas especificadas en este Acuerdo.

12.4. Se permite firmar este Acuerdo, anexos y modificaciones al mismo, presentar facturas de pago mediante comunicación electrónica, facsímil o telegráfica con la posterior provisión de originales.

12.5. Cualquier información recibida por una Parte en el proceso de ejecución del Acuerdo sobre actividades comerciales, nuevas soluciones y conocimientos técnicos de la otra Parte es confidencial y no está sujeta a permiso de terceros sin el consentimiento por escrito de la otra Parte.

12.6. En caso de cambio de domicilio legal y (o) datos bancarios, las Partes están obligadas a notificarlo entre sí dentro de los cinco días; la parte que cometió la infracción es responsable del incumplimiento del requisito especificado en este párrafo. .

12.7. A solicitud de organismos estatales y/o municipales autorizados, incluido el Servicio Federal Antimonopolio y/o sus departamentos territoriales, el Contratista proporciona información sobre este Acuerdo y la distribución en curso de materiales publicitarios.
12.8. En todos los demás aspectos que no estén previstos en este Acuerdo, las partes se guían por la legislación vigente de la Federación de Rusia.
12.9. Los apéndices, protocolos, actas y acuerdos adicionales al Tratado son parte integrante del mismo.

13. Direcciones y datos de las partes

Tipo de documento: Acuerdo de servicio

Tamaño del archivo del documento: 11,8 kb

Modelo de contrato para la producción e instalación de publicidad exterior.

Modelo de contrato para la producción e instalación de publicidad exterior (formulario cumplimentado)

Descargar Contrato para la producción e instalación de publicidad exterior.

Guarde este documento en un formato conveniente. Es gratis.

CONTRATO para la producción e instalación de publicidad exterior No.

en una persona que actúa sobre la base, en lo sucesivo denominada " Anunciante", por un lado, y en la persona que actúa sobre la base de, en adelante, " Anunciante", por otra parte, en lo sucesivo denominado " Fiestas", han celebrado este acuerdo, en lo sucesivo denominado el "Acuerdo", de la siguiente manera:

1. OBJETO DEL ACUERDO

1.8. Se aplica el dibujo.

1.9. La iluminación debe realizarse en la forma.

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.2. El Anunciante proporciona al Anunciante copias de todos los documentos para el alquiler del lugar, un plano detallado del lugar, una imagen isométrica del tablero en el suelo, condiciones tácticas y técnicas para la fabricación de estructuras portantes. En ausencia o ejecución inadecuada de cualquier documento relacionado con el alquiler del espacio, desarrollo, producción e instalación de Publicidad, la responsabilidad total y la indemnización por daños recae en el Anunciante, como especialista en este campo, que se ha comprometido a realizar trabajos en los que el Anunciante no es un experto.

2.5. El Anunciante aprueba o rechaza todos los materiales enviados para su consideración dentro de un día.

3. DERECHOS DE LAS PARTES

4. DURACIÓN DEL ACUERDO

4.1. Este Acuerdo es válido de "" año a "" año. Se acuerdan las siguientes etapas intermedias:

Elaboración de bocetos.
Aprobación de bocetos.
Instalación de Publicidad.

4.2. El contrato podrá resolverse anticipadamente a petición del Anunciante en los siguientes casos:

contenido insatisfactorio, artístico, estético, etc.
calidad de la publicidad. El derecho a evaluar la calidad de la Publicidad pertenece al Anunciante, quien, en caso de rescisión anticipada del Contrato por los motivos anteriores, no utilizará la Publicidad que rechazó;
violación por parte del Anunciante de los plazos intermedios, si dicha violación pone en peligro el plazo final para la ejecución del Acuerdo.

5. CONDICIONES ESPECIALES

5.1. Todos los materiales originales de los productos se transfieren al Anunciante.

5.2. Las partes acordaron que los términos de este Acuerdo son un secreto comercial y no están sujetos a divulgación.

6. PAGO POR EL TRABAJO

7. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

7.2. Si se violan los plazos para completar el trabajo, se impondrán al Anunciante sanciones por un monto del % del monto de este Acuerdo por cada día de retraso.

7.3. En caso de terminación anticipada de este Acuerdo por los motivos especificados en la cláusula 4.2, los gastos incurridos por el Anunciante no serán reembolsados.

7.4. Por el incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones derivadas de este Acuerdo, el Anunciante y el Anunciante son responsables de acuerdo con la legislación vigente.

8. FUERZA MAYOR

8.1. Las circunstancias de fuerza mayor bajo este Acuerdo incluyen: desastres naturales (rayos, tornados, inundaciones, huracanes, terremotos).

8.2. Las circunstancias de fuerza mayor no incluyen: accidentes de tránsito, deslizamientos de tierra, ya que al desarrollar las condiciones tácticas y técnicas para el diseño e instalación de la Publicidad, se deben excluir tales posibilidades de daño a la Publicidad.

9. DIRECCIÓN LEGAL Y DETALLES DE LAS PARTES

Guarde este documento ahora. Sera util.

¿Encontraste lo que buscabas?

* Al hacer clic en uno de estos botones, ayuda a formarse una calificación de la utilidad de los documentos. ¡Gracias!

Documentos relacionados

(Lista completa de documentos)

Documentos que también te pueden interesar.

Sociedad de Responsabilidad Limitada "__", en adelante denominada "Cliente", representado por el Director General ____ actuando sobre la base de los Estatutos, por un lado, y Compañía de responsabilidad limitada"__", en adelante denominado "Contratista", representado por el Director General ____ actuando sobre la base de la Carta, por otro lado, denominados colectivamente las "Partes", e individualmente - la "Parte", han celebrado este Acuerdo de la siguiente manera:

1. OBJETO DEL ACUERDO

1.1 El Contratista se compromete a realizar trabajos de producción de letras volumétricas y logotipo con neón abierto "__", ensamblando un cuadro eléctrico, así como a instalar estos productos sobre una estructura de soporte ubicada en la dirección - _____ de acuerdo con el Presupuesto aprobado (Apéndice No. 1), y el Cliente se compromete a aceptar y pagar el trabajo realizado de conformidad con este Acuerdo y sus Apéndices.

1.2 El Contratista se compromete a realizar el trabajo asignado de acuerdo con la documentación técnica proporcionada por el Cliente y los términos de este Acuerdo.

2. COSTO DEL TRABAJO

2.1 El costo del trabajo bajo este Acuerdo está determinado por el Estimado (Apéndice No. 1) y es _____

2.2. Todos los cambios y aclaraciones sobre el costo y el volumen de trabajo realizado que no se tienen en cuenta en este acuerdo son considerados y acordados por las Partes mediante la celebración de un acuerdo adicional por escrito.

H. FECHAS DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.

3.1 El Contratista realiza el trabajo bajo el contrato a tiempo:

comienzo del trabajo - dentro de 1 (un) día después de recibir el pago por adelantado;

finalización del trabajo: dentro de los 35 (treinta y cinco) días hábiles a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

3.2. Si se identifican razones que impiden la finalización del trabajo dentro de los plazos especificados en la cláusula 3.1 de este acuerdo, el plazo para completar el trabajo debe ser revisado y acordado por las partes por escrito.

4. PAGOS Y LIQUIDACIONES.

4.1. Antes de comenzar a trabajar, el Cliente transfiere a la cuenta bancaria del Contratista un anticipo del 50% del costo del trabajo _____ rublos 00 kopeks, incluido el IVA del 18% - ___ rublos 10 kopeks.

4.2. Pago final dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la firma del acta de aceptación de obra, con base en la factura.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

5.1. El Contratista realiza por sí solo el trabajo asignado, de acuerdo con la documentación técnica proporcionada por el Cliente, en los volúmenes y plazos previstos en el contrato, y lo entrega al Cliente según el certificado.

El Contratista no es responsable de la calidad de los planos y especificaciones de trabajo.

5.2. Cumple con todas las órdenes escritas y operativas del Cliente con respecto a la organización del trabajo relacionadas con las reglas generales de interacción entre las partes del Acuerdo.

5.3. Proporciona a su propio personal ropa especial y equipos de protección personal, así como herramientas de trabajo.

5.4. Elimina, por su cuenta, los defectos, vicios y vicios ocultos durante el proceso de trabajo, si fueron causados por el Contratista.

5.5. El período de garantía por los trabajos realizados es de 12 meses a partir de la fecha de aceptación en funcionamiento. El período de garantía se extiende por el período de eliminación de los defectos identificados.

5.6. Cumple íntegramente las obligaciones previstas en otros artículos de este acuerdo.

6. OBLIGACIONES DEL CLIENTE.

6.1. Paga por el trabajo de acuerdo con las secciones 2 y 4 de este acuerdo.

6.2. Supervisa el cumplimiento de los plazos y la calidad del trabajo realizado por el Contratista.

6.3. Cumple íntegramente las obligaciones previstas en otros artículos de este acuerdo.

7. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL TRABAJO.

7.1. El Cliente designa a su representante, quien, en su nombre, junto con el Contratista, acepta el trabajo realizado.

7.2. El resultado de la aceptación del trabajo realizado es la firma por las Partes del acta de aceptación del trabajo realizado.

7.3. La aceptación del resultado del trabajo realizado se realiza después de que las Partes hayan cumplido con todas las obligaciones previstas en este Acuerdo, de acuerdo con el procedimiento establecido vigente en la fecha de su firma.

8. CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR.

8.1. Las partes quedan exentas de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas de este acuerdo si fue consecuencia de circunstancias de fuerza mayor.

9. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

9.1. En caso de incumplimiento de los términos del acuerdo, las partes son responsables según la legislación vigente de la Federación de Rusia.

9.2. Cada parte es responsable de garantizar que los materiales utilizados y el equipo suministrado por esa parte cumplan con las especificaciones, estándares gubernamentales y especificaciones técnicas.

10. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

10.1. Las disputas precontractuales se resuelven mediante negociaciones y no están sujetas a arbitraje.

10.2 Los desacuerdos que surjan durante la ejecución de este acuerdo son resueltos por las partes mediante negociaciones o mediante el procedimiento de reclamación.

10.3. Si no se llega a un acuerdo o si no hay respuesta a la reclamación dentro de una semana, la disputa está sujeta a consideración en el Tribunal de Arbitraje de Moscú.

11. DISPOSICIONES FINALES.

11.1. Este acuerdo ha sido redactado en dos ejemplares, uno para cada parte.

11.2. Cualquier cambio y adición a este acuerdo es válido si ambas partes lo acuerdan y firman.

11.3. Todas las condiciones no especificadas en este acuerdo se consideran en relación con la legislación vigente de la Federación de Rusia.

11.4. Este acuerdo es válido desde el momento de su firma hasta que las partes cumplan plenamente con los términos del acuerdo.

12. APLICACIONES.

12.1. Apéndice No. 1 - Estimación

13. DOMICILIOS LEGALES Y DETALLES DE LAS PARTES.

CONTRATISTA: CLIENTE:

OOO
	Dirección Legal
POSADA/KPP	POSADA/KPP
	OGRN
Banco __	Cuenta de pago
c/s	en OJSC SMP Bank, Moscú
BIC_	BIC

	Telf. +
Director __________________. /	CEO __________________/ ______ ./
MP	MP

Apéndice No. 1 de fecha "__________" ___________________ 2018

al Acuerdo No. _______ de fecha" _____" ___________________ 2018

Presupuesto para la producción e instalación de letras tridimensionales y logo "__". Dimensiones totales 30x5.648 metros. Superficie 169,4 m². 1 pieza.
Los elementos de diseño de iluminación están hechos con neón abierto, los tubos de neón en el elemento - "Logotipo" están hechos con el electrodo sumergido en el cuerpo del logotipo, en otros elementos, los tubos de neón están instalados en un "patrón continuo". Las hipotecas para la instalación de la estructura corren a cargo del cliente.

№	Nombre	Precio por unidad, sin IVA	Costo sin IVA	Cantidad total, frotar, incl. IVA
Producción de elementos y componentes de iluminación volumétrica.					169	9745,46
	Letras volumétricas con neón abierto.
	Logo con neón abierto (el neón se hace con el electrodo sumergido en el cuerpo)
	Montaje de cuadros eléctricos
Instalación de letras volumétricas y cuadro eléctrico.					169	2788,1
	Instalación de elementos de iluminación volumétricos, instalación de neón y su conmutación, instalación de cuadro eléctrico y conexión de la estructura, puesta en marcha.
Total

ACUERDO No. 23/08/2010

Cheboksary "___"________ 2014

Empresario individual……………………………………., denominado en lo sucesivo "Cliente", actuando sobre la base de un certificado estatal. registro de serie…………. No.……………….., por un lado y Empresario individual………………….., denominado en lo sucesivo "Ejecutor", actuando sobre la base de un certificado estatal. número de registro …………………… para la República de Chuvash, por otro lado, denominadas colectivamente las "Partes", han celebrado este acuerdo de la siguiente manera.

1. El objeto del acuerdo

1.1. El Cliente encarga y el Contratista asume la obligación de realizar trabajos y prestar servicios para la producción, entrega e instalación de una estructura publicitaria en Cheboksary en la dirección:…………………………., d. ………… . de acuerdo a las especificaciones (Anexo No. 1) de este acuerdo.

1.2. El Contratista realiza el trabajo de acuerdo con la documentación debidamente aprobada, la cual es un anexo a este acuerdo y determina el volumen, contenido del trabajo y otros requisitos para el mismo, así como los términos de este Acuerdo, que determinan el costo del trabajo. y el momento de su finalización.

1.3. El trabajo se considera completado después de la firma del certificado de aceptación del trabajo completado por parte del Cliente o su representante autorizado.

2. Plazos de finalización de la obra.

2.1 El Contratista está obligado a cumplir con sus obligaciones en virtud de este acuerdo en un período que no exceda los 20 (veinte) días bancarios a partir de la fecha de celebración de este acuerdo y desde el momento de recibir del Cliente el 70 (setenta)% del pago anticipado, a saber, 95.200 (noventa y cinco mil doscientos) rublos, según la cláusula 3.2. acuerdo.

3. El coste del trabajo en virtud del contrato y el procedimiento de pago.

3.1. El costo total de la obra es de 136.000 (ciento treinta y seis mil) rublos, no sujetos al IVA (Aviso sobre la posibilidad de utilizar el sistema tributario simplificado No. 1357 del 6 de diciembre de 2006). El precio del contrato se fija durante toda la duración del Contrato.

3.2. El pago anticipado según el acuerdo es del 70 (setenta)% por un monto de 95.200 (noventa y cinco mil doscientos) rublos. El cliente realiza el pago final del trabajo realizado después de firmar el certificado de aceptación del trabajo realizado dentro de los 5 (cinco) días hábiles.

3.3. Los pagos se realizarán por parte del Cliente en efectivo o mediante transferencia bancaria de acuerdo con la legislación vigente.

3.4. Las obligaciones del Cliente de pagar fondos en virtud del contrato se consideran cumplidas desde el momento en que los fondos se reciben en la cuenta corriente o se recibe efectivo en la caja del Contratista.

3.5. Si el Cliente identifica una discrepancia en la información sobre el volumen, contenido y costo del trabajo reflejado en el trabajo real realizado y su costo determinado por este Acuerdo, este último, dentro de los 3 días hábiles posteriores al descubrimiento de esta discrepancia, notifica al Contratista sobre esto y no firma los documentos hasta que el Contratista haya cambios correspondientes en los mismos.

3.4. El alcance del trabajo realizado por el Contratista con desviaciones de las especificaciones, así como los términos de este Acuerdo, no están sujetos a aceptación y pago por parte del Cliente hasta que se eliminen las desviaciones.

4. Derechos y obligaciones de las partes del Acuerdo.

4.1. El intérprete está obligado:

4.1.1. Comprobar el funcionamiento de la estructura publicitaria instalada con la participación del Cliente.

4.1.2. Eliminar por su cuenta las deficiencias en el trabajo realizado que hayan sido descubiertas por el Cliente durante su aceptación, así como durante el período de garantía Contractual;

El plazo para la eliminación de deficiencias por parte del Contratista es de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la correspondiente notificación del Cliente.

4.2. El cliente está obligado:

4.2.1. Asegurar su presencia o la presencia de su representante autorizado al realizar el trabajo contractual y firmar el Acta de Aceptación;

4.2.2. Realizar íntegramente y con adecuada calidad otras tareas asignadas al Cliente de acuerdo con el pedido.

5. Fecha y hora de instalación.

5.1. La fecha y hora de instalación de la estructura publicitaria y la llegada del Contratista para la instalación son especificadas por el Contratista a más tardar 1 día antes de la fecha de instalación planificada, a menos que se especifique lo contrario al realizar el pedido. La fecha y hora de instalación del producto la determina el Contratista, teniendo en cuenta la cláusula 5.2. acuerdo real. Por acuerdo entre las partes, la fecha de instalación podrá posponerse a una fecha anterior.

5.2. La hora real de llegada del Contratista a la instalación podrá diferir de la hora establecida en no más de 2 horas.

6. Cambiar la fecha del trabajo de instalación.

6.1. El cambio de la fecha de instalación es posible por iniciativa del Cliente con notificación obligatoria al Contratista con al menos 1 día de antelación.

6.2. En caso de circunstancias de emergencia que afecten la ejecución oportuna del pedido, el Contratista tiene el derecho, por iniciativa propia, de cambiar la fecha de instalación con notificación obligatoria de esto al Cliente a más tardar 1 día antes de la fecha prevista de instalación de el producto y, de común acuerdo entre las Partes, fijar una nueva fecha y hora de instalación.

7. Trabajos preparatorios realizados por el Cliente.

7.1. El cliente está obligado a proporcionar las condiciones necesarias para realizar el trabajo: proporcionar acceso al sitio de instalación, así como tomar medidas para proteger su propiedad de impactos negativos.

8. Normas de aceptación.

8.2. Antes de comenzar a trabajar en la instalación de una estructura publicitaria, el Cliente está obligado a inspeccionar el producto para verificar que cumpla con la configuración especificada en el paquete del pedido, y también asegurarse de que no haya defectos en la apariencia del producto.

8.3. El cliente está obligado a volver a inspeccionar inmediatamente después de la instalación. apariencia productos, calidad de la instalación, comprobar la funcionalidad del producto y componentes.

Si el Cliente tiene algún comentario sobre la calidad del producto o la instalación, está obligado a dejar la nota correspondiente en el certificado de aceptación del trabajo realizado. El Contratista está obligado a eliminar todas las deficiencias detectadas por su cuenta y por su cuenta dentro del plazo especificado en el acto, garantizando al mismo tiempo la seguridad del objeto.

8.4. La instalación se pone en funcionamiento solo después de que se hayan completado todos los trabajos en total conformidad con la documentación, así como después de que se hayan eliminado todos los defectos y deficiencias de acuerdo con la cláusula 8.3.

9. Garantías de calidad.

9.1 El Contratista es responsable de las deficiencias (defectos) descubiertos durante el período de garantía de 12 (doce) meses a partir de la fecha de la firma del certificado de aceptación de obra, a menos que demuestre que ocurrieron debido al desgaste normal del objeto o sus partes. o funcionamiento inadecuado.

9.2. Si durante el período de garantía resulta que la calidad del trabajo o materiales realizados bajo este Acuerdo no cumple con lo establecido requerimientos técnicos, el trabajo fue realizado por el Contratista con desviaciones que empeoraron el resultado del trabajo, con otras deficiencias que hacen que el objeto de trabajo no sea apto para el funcionamiento normal, el cliente deberá notificar al Contratista por escrito sobre ellas, indicando un plazo razonable para su eliminación y exigir al Contratista la eliminación gratuita de los defectos.

9.3. El período de garantía se interrumpe durante todo el período desde la fecha de notificación por escrito al Cliente sobre el descubrimiento de defectos hasta el día de su eliminación por parte del Contratista.

10. Responsabilidad de las partes.

10.1. Por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista (plazos para el inicio de las reparaciones, plazos para eliminar defectos y deficiencias según la cláusula 2.1 y cláusula 8.4 del Acuerdo), paga al Cliente una multa del 0,1% del costo total del trabajo. por cada día de retraso hasta el cumplimiento efectivo de las obligaciones. La pena especificada en este párrafo se cobra por cada infracción por separado.

10.2. Además de las sanciones previstas en este artículo por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Acuerdo, la parte que violó el Acuerdo deberá compensar a la otra parte tanto por los daños reales como por el lucro cesante. El pago de sanciones por retraso u otro cumplimiento indebido de las obligaciones derivadas del Acuerdo, así como la compensación por las pérdidas causadas por el cumplimiento indebido de las obligaciones, no exime a las partes del cumplimiento de estas obligaciones en especie.

11. Rescisión del contrato

11.1. El Cliente tiene derecho a rescindir unilateralmente el Acuerdo y exigir la devolución del monto pagado en virtud del Acuerdo, así como una compensación por las pérdidas sufridas, incluido el lucro cesante, en los siguientes casos:

retrasos del Contratista en el inicio de los trabajos de más de 5 días por motivos ajenos al control del Cliente;
retrasos del Contratista en el avance de los trabajos por culpa suya, cuando el plazo para realizar las reparaciones establecido en el contrato aumente en más de 10 días;
violación por parte del Contratista de los términos del contrato, lo que lleva a una disminución en la calidad del trabajo prevista por las normas de diseño;

En este caso, el contrato se considera rescindido desde el momento en que el Contratista recibe una notificación por escrito de la terminación del contrato.

12.2. El Contratista tiene derecho a exigir que el Cliente rescinda el contrato por acuerdo de las partes en los siguientes casos:

la otra parte detiene la ejecución de los trabajos de reparación por motivos ajenos al control del Contratista por un período superior a 15 días.
Pérdida por parte del Cliente de la oportunidad de financiar más reparaciones.

12.3. Tras la terminación del Acuerdo por decisión conjunta del Cliente y el Contratista, el trabajo inacabado se transfiere al Cliente, quien paga al Contratista el costo del trabajo realizado en la cantidad determinada conjuntamente por ellos.

12.4. La parte que decida dar por terminado el Contrato de conformidad con lo dispuesto en este artículo envía aviso por escrito a la otra parte dentro de los 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de terminación propuesta. El contrato se rescinde de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.

13. Otras condiciones

13.1. Todos los cambios y adiciones a este Acuerdo se consideran válidos si se realizan por escrito y están firmados por las partes del Acuerdo. Todos los anexos de este Acuerdo son parte integral del mismo.

13.2. Las disputas que surjan durante la ejecución de este Acuerdo y durante el período de garantía de las reparaciones se resuelven de mutuo acuerdo y se resuelven mediante negociaciones. Si las partes no llegan a un acuerdo, el conflicto podrá ser remitido a Corte de arbitraje República de Chuvashia-Chuvashia en la forma prescrita.

13.3. Si la dirección u otros datos cambian, las partes están obligadas a notificarlo entre sí dentro de una semana a partir de la fecha de dichos cambios.

13.4. Este acuerdo está redactado en 2 (dos) copias originales con igual fuerza legal, a saber: 1 copia para el Cliente, 1 copia para el Contratista.

13.5. Este acuerdo entra en vigor desde el momento en que es firmado por las partes.

13.6. Este Acuerdo es válido hasta que las partes cumplan con sus obligaciones.

13.7. En todo lo demás no especificado en este Acuerdo, las partes se rigen por la legislación vigente.

14. Detalles de las partes:

para la producción e instalación de publicidad exterior. en una persona que actúa sobre la base, en lo sucesivo denominada " Anunciante", por un lado, y en la persona que actúa sobre la base de, en adelante, " Anunciante", por otra parte, en adelante denominadas las "Partes", han celebrado este acuerdo, en adelante " Acuerdo”, sobre lo siguiente:

1. OBJETO DEL ACUERDO

1.8. Se aplica el dibujo.

1.9. La iluminación debe realizarse en la forma.

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.5. El Anunciante aprueba o rechaza todos los materiales enviados para su consideración dentro de un día.

3. DERECHOS DE LAS PARTES

4. DURACIÓN DEL ACUERDO

4.1. El presente Acuerdo tiene una vigencia del "" 2019 al "" 2019. Se acuerdan las siguientes etapas intermedias:

Elaboración de bocetos.
Aprobación de bocetos.
Instalación de Publicidad.

4.2. El contrato podrá resolverse anticipadamente a petición del Anunciante en los siguientes casos:

contenido insatisfactorio, artístico, estético, etc.
calidad de la publicidad. El derecho a evaluar la calidad de la Publicidad pertenece al Anunciante, quien, en caso de rescisión anticipada del Contrato por los motivos anteriores, no utilizará la Publicidad que rechazó;
violación por parte del Anunciante de los plazos intermedios, si dicha violación pone en peligro el plazo final para la ejecución del Acuerdo.

5. CONDICIONES ESPECIALES

5.1. Todos los materiales originales de los productos se transfieren al Anunciante.

5.2. Las partes acordaron que los términos de este Acuerdo son un secreto comercial y no están sujetos a divulgación.

6. PAGO POR EL TRABAJO

7. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

7.2. Si se violan los plazos para completar el trabajo, se impondrán al Anunciante sanciones por un monto del % del monto de este Acuerdo por cada día de retraso.

7.3. En caso de terminación anticipada de este Acuerdo por los motivos especificados en la cláusula 4.2, los gastos incurridos por el Anunciante no serán reembolsados.

7.4. Por el incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones derivadas de este Acuerdo, el Anunciante y el Anunciante son responsables de acuerdo con la legislación vigente.

8. FUERZA MAYOR

8.1. Las circunstancias de fuerza mayor bajo este Acuerdo incluyen: desastres naturales (rayos, tornados, inundaciones, huracanes, terremotos).

9. DIRECCIÓN LEGAL Y DETALLES DE LAS PARTES

10. FIRMAS DE LAS PARTES

Tenga en cuenta que el contrato de servicios fue redactado y verificado por abogados y es ejemplar; puede modificarse teniendo en cuenta las condiciones específicas de la transacción. La administración del sitio no es responsable de la validez de este acuerdo, ni de su cumplimiento con los requisitos de la legislación de la Federación de Rusia.