Договор на изготовление наружной рекламы. Договор на изготовление и установку наружной рекламы Договор на изготовление вывески образец

Договор

ООО "Иванов" , именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров" , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия

“Стороны” – Исполнитель и Заказчик.

“Договор” – настоящий документ, включая все дополнения, Приложения и изменения к нему, определяющие взаимные права, обязанности и ответственность Сторон и подписанный Заказчиком и Исполнителем.

«Антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган РФ и его территориальные органы.

В Договоре могут быть использованы иные термины, не определенные в настоящем разделе Договора, толкование которых производится в соответствии с текстом Договора и/или нормативных актов законодательства РФ. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора и/или в нормативных актах законодательства РФ следует руководствоваться толкованием термина сложившимся в практике делового оборота.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить комплекс услуг:

2.4. Заказчик обязуется оплатить и принять оказанные услуги в порядке, размере и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.8. Услуги осуществляются при условии предоставления Исполнителю следующих документов:

а) подписанного настоящего Договора;

б) подписанных Приложений к настоящему Договору;

в) подписанных Актов оказанных услуг (если услуги оказывались ранее);

г) Гарантийного письма, с целью подтверждения размещения и оплаты, имеющего статус оферты.

2.9. Во исполнение настоящего Договора Исполнитель по заданию Заказчика и с учетом его требований, может оказать следующие дополнительные услуги:

Изготовление макета,

Иные дополнительные услуги.

2.10. В случае размещения одного и того же бумажного постера более 2 (двух) месяцев подряд - ремонт, подклейка осуществляется за счет Заказчика в соответствии с Приложениями к Договору.

3.4. Представленный макет Заказчиком, либо отправленный им по факсу/электронной почте Исполнителю, является документом, подлежащим к исполнению.

3.5. Исполнитель не несет ответственность за ошибки, допущенные в макетах, и компенсацию Заказчику по данному обстоятельству не предоставляет.

3.6. Согласование макета, предоставленного Заказчиком, на соответствие его с Техническим требованием Исполнителя, осуществляется Сторонами в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения Исполнителем.

3.10. При выполнении Исполнителем дополнительных услуг (дизайн, дополнительный монтаж/демонтаж, перемонтаж и прочее), в период действия настоящего Договора, и не обусловленных настоящим Договором и Приложениями к нему, условия согласовываются Сторонами и указываются в Приложениях, имеющих статус Дополнительных соглашений и оплачивается Заказчиком дополнительно.

4.2. Исполнитель обязан:

4.3. Заказчик обязан:

4.3.6. Принимать услуги Исполнителя в соответствии с п.5.2 настоящего Договора.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.8. Привлекать третьих лиц для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным за их действия как за свои собственные.

4.4.11. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, до предполагаемой даты расторжения.

4.5. Заказчик имеет право:

4.5.2. Произвести оплату за оказываемые по договору услуги до момента выставления Исполнителем счёта.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком сообщения об изготовлении (факсимильной или электронной почтой, по телефону и т. д.), а также после окончания каждого периода размещения Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг.

5.2. После завершения оказания отдельного вида услуг по настоящему Договору и указанных в Приложениях к нему, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг, который должен быть подписан Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

5.3. Если в течение срока указанного в п. 5.2 настоящего Договора, Акт не будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит в письменной форме возражения по Акту, односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.

5.4. В случае мотивированного отказа (в письменной форме) от приемки услуг Заказчиком, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней составляют двухстороннее Соглашение с указанием перечня претензий и согласованием сроков по их устранению.

6. Общая стоимость услуг и порядок расчётов

6.1. Общая стоимость услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора, определяется Сторонами, и указывается в Приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемыми частями.

6.4. Счет доставляется Заказчику с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, а также иными способами. При этом Заказчик не имеет право в случае просрочки по оплате или не оплате в установленный договором или Приложением срок, ссылаться на его отсутствие, оплату Заказчик производит на основании настоящего Договора или Приложения к нему.

6.5. Днём оплаты оказанных услуг является день поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

7. Ответственность сторон и гарантии

7.5. Срок выполнения работ по настоящему Договору может быть перенесен на количество дней задержки перечисления денежных средств Заказчиком до момента исполнения обязанностей по оплате за оказанные услуги/работы.

7.16. В случае письменного извещения Заказчиком Исполнителя об отказе от размещения менее чем за 30 календарных дней, Заказчик обязан по требованию Исполнителя выплатить неустойку в размере 10% от стоимости услуг за соответствующий период размещения. В случае письменного отказа от размещения менее чем за 20 календарных дней, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 50% от стоимости услуг за соответствующий период размещения. В случае письменного отказа от размещения менее чем за 10 календарных дней, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 70% от стоимости услуг за соответствующий период размещения.

7.20. Исполнитель предоставляет гарантию на монтаж в течение одного месяца с даты соответствующего указанного в Приложении срока монтажа.

8. Форс-мажор

8.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по договору в срок, должна в течение 5(пяти) рабочих дней, со дня наступления форс-мажорных обстоятельств препятствующих добросовестному выполнению обязательств по настоящему Договору, дать соответствующее извещение другой Стороне о влиянии данных обстоятельств, с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными органами. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более одного месяца, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, предупредив другую Сторону о расторжении договора не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения и согласовав с ней все спорные вопросы, либо рассмотрев возможные альтернативы исполнения обязательств.

9. Изменение и прекращение договора

9.1. Если одна из сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой стороне, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению договора.

9.2. Сторона, получившая сообщение, указанное в п. 9.1. настоящего Договора, обязана в течение 5(пяти) календарных дней с момента его получения направить ответ в письменной форме. В случае неполучения ответа на сообщение, Сторона, направившая сообщение, вправе расторгнуть договор в течение 10(десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления, указанного в данном пункте настоящего Договора.

9.3. При расторжении договора Исполнитель и Заказчик имеют право на возмещение понесенных расходов и упущенной выгоды по общим правилам гражданского законодательства.

9.5. В случае не поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя до даты, определённой для платежа, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. Расторжение договора не освобождает Заказчика от обязанности по уплате неустойки, суммы основной задолженности или расходов понесённых Исполнителем по настоящему Договору.

9.6. Изменения и дополнения договора совершаются только в письменной форме и подлежат подписанию обеими сторонами.

9.7. В случае расторжения договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи, стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, в МКАС при ТПП РФ.

11. Порядок вступления договора в силу. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2015 г. включительно, при этом обязательства, возникшие до указанного момента, подлежат исполнению в полном соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

11.2. По истечении вышеуказанного срока Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее чем за 30(тридцать) календарных дней до истечения срока Договора не направит другой Стороне письменное уведомление о его прекращении.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. По настоящему Договору Стороны вправе передавать друг другу документы с использованием средств факсимильной или электронной связи. Такие документы будут считаться врученными и подлежащими исполнению до момента предоставления оригиналов.

12.3. Несмотря на условие, указанное в п. 12.2. настоящего Договора, оригиналы отправленных документов должны предоставляться Сторонами вместе с указанными в настоящем Договоре Актами.

12.4. Допускается подписание настоящего Договора, приложений и дополнений к нему, предъявление счетов для оплаты посредством электронной, факсимильной или телеграфной связи с последующим предоставлением оригиналов.

12.5. Полученная Стороной в процессе исполнения Договора любая информация о коммерческой деятельности, новых решениях и технических знаниях другой Стороны, является конфиденциальной и не подлежит разрешению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.6. В случае изменения юридического адреса и (или) банковских реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга, ответственность за не соблюдение требования, указанного в данном пункте, несет сторона допустившая нарушение.

12.7. По требованию уполномоченных государственных и/или муниципальных органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы и/или ее территориальных управлений Исполнитель предоставляет информацию о настоящем Договоре и о осуществляемом распространении рекламных материалов.
12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.9. Приложения, протоколы, акты и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13. Адреса и реквизиты сторон

Тип документа: Договор на оказание услуг

Размер файла документа: 11,8 кб

Бланк договора на изготовление и установку наружной рекламы

Образец договора на изготовление и установку наружной рекламы (заполненный бланк)

Скачать Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы №

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в -дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «» года до «» года. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

Разработка эскизов .
Утверждение эскизов .
Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

(Полный перечень документов)

Документы, которые также Вас могут заинтересовать.

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью » __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик» , в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности - « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу - _____ в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ - в течение 1-го (одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

ООО
	Юридический адрес
ИНН/КПП	ИНН/КПП
	ОГРН
Банк __	Р/счет
К/с	в ОАО « СМП Банк» г. Москва
БИК _	БИК

	Тел. +
Директор __________________. /	Генеральный директор __________________/ ______ ./
М.П.	М.П.

Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.

к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.

Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___». Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м\кв. 1 штука.
Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе - « Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в « разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик.

№	Наименование	Цена за ед., без НДС	Стоимость, без НДС	Общая сумма, руб., в т.ч. НДС
Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие					169	9745,46
	Объемные буквы с открытым неоном.
	Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус)
	Электро-щит в сборе
Монтаж объёмных букв и электрощита					169	2788,1
	Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы.
Всего

ДОГОВОР № 23/08/2010

г. Чебоксары «___»________ 2014г.

Индивидуальный предприниматель……………………………………. , именуемый в дальнейшем «Заказчик» , действующий на основании свидетельства о гос. регистрации серии …………. № ……………….., с одной стороны и Индивидуальный предприниматель………………….. , именуемая в дальнейшем «Исполнитель» , действующий на основании свидетельства о гос. регистрации № …………………… по Чувашской Республики, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на проведение работ и оказание услуг по изготовлению, доставке и установке рекламной конструкции в г. Чебоксары по адресу:………………………., д. …………. согласно спецификации (Приложение № 1) настоящего договора.

1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией, являющиеся приложением к настоящему договору и определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2.Сроки выполнения работ.

2.1 Исполнитель обязан выполнить свои обязательства по настоящему договору в срок, не превышающий 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения настоящего договора и с момента получения от Заказчика 70 (семидесяти) % предоплаты, а именно 95 200 (девяносто пять тысяч двести) руб., согласно п. 3.2. договора.

3. Стоимость работ по договору и порядок их оплаты.

3.1. Общая стоимость работ составляет 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №_1357 от 06.12.2006). Цена договора является фиксированной на весь срок действия Договора.

3.2. Предоплата по договору составляет 70 (семьдесят) % в размере 95 200 (девяносто пять тысяч двести) рублей. Заказчик, производит окончательную оплату выполненных работ после подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней.

3.3. Расчеты производятся Заказчиком по наличному либо безналичному расчету в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате денежных средств по договору считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет либо наличных в кассу Исполнителя.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Договором, последний в течение 3-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Исполнитель и не подписывает документы до внесения Исполнитель в них соответствующих изменений.

3.4. Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от комплектации, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

4. Права и обязанности сторон Договора.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Проверить с участием Заказчика работу смонтированной рекламной конструкции.

4.1.2. Устранить за свой счет недостатки выполненной работы, обнаруженные Заказчиком во время ее приемки, а также в период Договорного гарантийного срока;

Срок для устранения недостатков Исполнителем - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить свое присутствие или присутствие своего полномочного представителя при выполнении договорной работы и подписании Акта сдачи-приемки;

4.2.2. Выполнять в полном объеме и с надлежащим качеством иные обязанности, отнесенные к ведению Заказчика согласно комплектации заказа.

5. Дата и время установки.

5.1. Дата и время установки рекламной конструкции, прибытия Исполнителя для установки уточняется Исполнителем не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки, если иное не было определено при оформлении заказа. Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора. По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату.

5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа.

6. Изменение даты работ по монтажу.

6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день.

6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.

7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком.

7.1. Заказчик обязан обеспечить необходимые условия для проведения работ: обеспечить доступ к месту установки, а также принять меры по защите своего имущества от негативного воздействия.

8. Правила приемки.

8.2. До начала проведения работ по монтажу рекламной конструкции Заказчик обязан осмотреть изделие на предмет соответствия комплектации, указанной в комплектации заказа, а также убедиться в отсутствии дефектов во внешнем виде изделия.

8.3. Заказчик обязан непосредственно после установки повторно осмотреть внешний вид изделия, качество установки, проверить работоспособность изделия и комплектующих.

При наличии замечаний со стороны Заказчика к качеству изделия или к установке он обязан сделать соответствующую отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

8.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 8.3.

9. Гарантии качества.

9.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов не соответствует установленным техническим требованиям, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

10. Ответственность сторон.

10.1. За нарушение Исполнителем обязательств (сроков начала ремонта, сроков устранения дефектов и недоделок по п.2.1. и п. 8.4. Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

11. Расторжение договора

11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возврата уплаченной по договору суммы, а также возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

задержки Исполнителем начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
задержки Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней;
нарушения Исполнителем условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектными нормами;

При этом договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении договора.

12.2. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика расторжения договора по соглашению сторон в следующих случаях:

остановки другой стороной выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 15 дней.
утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонта.

12.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 2 (два) рабочих дней до предлагаемого срока расторжения договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Исполнителю.

13.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

13.6. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. Реквизиты сторон:

на изготовление и установку наружной рекламы в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в - дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «»2019 г. по «»2019 г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

Разработка эскизов .
Утверждение эскизов .
Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

6. ОПЛАТА РАБОТ

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. ФОРС-МАЖОР

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.