Sutartis dėl lauko reklamos gamybos. Išorės reklamos gamybos ir įrengimo sutartis Sutarties dėl iškabų gamybos pavyzdys

susitarimas

UAB "Ivanovas", toliau – Vykdytojas, atstovaujamas direktoriaus Ivanovo I. I., veikiančio pagal Chartiją, viena vertus, ir UAB "Petrov", toliau – Klientas, atstovaujamas direktoriaus P. P. Petrovo, veikiančio Chartijos pagrindu, kita vertus, kartu vadinamos Šalimis, šią sutartį sudarė taip:

1. Apibrėžimai ir sąvokos

„Šalys“ – rangovas ir užsakovas.

„Sutartis“ – šis dokumentas, įskaitant visus jo papildymus, priedus ir pakeitimus, apibrėžiantis šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, pasirašytas Užsakovo ir Rangovo.

„Antimonopolinė valdžia“ yra Rusijos Federacijos ir jos teritorinių organų federalinė antimonopolinė institucija.

Sutartyje gali būti vartojamos kitos šiame Sutarties skyriuje neapibrėžtos sąvokos, kurios aiškinamos pagal Sutarties tekstą ir (arba) Rusijos Federacijos teisės aktų nuostatas. Jei sutarties tekste ir (arba) Rusijos Federacijos teisės aktų nuostatuose nėra vienareikšmio termino aiškinimo, reikėtų vadovautis verslo praktikoje susiformavusiu termino aiškinimu.

2. Sutarties dalykas

2.1. Pagal šią Sutartį Rangovas įsipareigoja atlikti įvairias paslaugas:

2.4. Klientas įsipareigoja sumokėti ir priimti už suteiktas paslaugas šios Sutarties ir jos priedų nustatytais būdais, kiekiais ir terminais.

2.8. Paslaugos teikiamos rangovui pateikus šiuos dokumentus:

a) pasirašė šią Sutartį;

b) pasirašė šio Susitarimo priedus;

c) pasirašytus suteiktų paslaugų sertifikatus (jeigu paslaugos buvo suteiktos anksčiau);

d) Garantinis laiškas, skirtas patvirtinti įdėjimą ir apmokėjimą, kuris turi pasiūlymo statusą.

2.9. Vykdydamas šią Sutartį, Vykdytojas, užsakovo nurodymu ir atsižvelgdamas į jo reikalavimus, gali teikti šias papildomas paslaugas:

Sudaryti maketą,

Kitos papildomos paslaugos.

2.10. Jei tas pats popierinis plakatas dedamas ilgiau nei 2 (du) mėnesius iš eilės, remontas ir klijavimas atliekamas Užsakovo lėšomis pagal Sutarties priedus.

3.4. Užsakovo pateiktas arba Vykdytojui faksu/el. paštu išsiųstas maketas yra vykdomas dokumentas.

3.5. Vykdytojas neatsako už maketuose padarytas klaidas ir už šią aplinkybę nekompensuoja Užsakovui.

3.6. Užsakovo pateikto maketo patvirtinimą, kad jis atitiktų rangovo techninius reikalavimus, Šalys atlieka ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo Rangovui dienos.

3.10. Rangovui atliekant šios Sutarties galiojimo laikotarpiu papildomas paslaugas (projektavimą, papildomą montavimą/išmontavimą, surinkimą ir kt.), kurios nenumatytos šioje Sutartyje ir jos prieduose, dėl sąlygų šalys susitaria ir jos yra nurodytos Sutarties galiojimo metu. Priedai, kurie turi Papildomų sutarčių statusą ir kuriuos Klientas apmoka papildomai.

4.2. Atlikėjas privalo:

4.3. Klientas privalo:

4.3.6. Priimti Rangovo paslaugas pagal šios Sutarties 5.2 p.

4.4. Atlikėjas turi teisę:

4.4.8. Įpareigoti trečiąsias šalis tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir likti atsakingiems už savo veiksmus taip, tarsi jie būtų savo.

4.4.11. Vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos nutraukimo datos.

4.5. Klientas turi teisę:

4.5.2. Apmokėkite už suteiktas paslaugas pagal sutartį prieš Rangovui išrašant sąskaitą faktūrą.

5. Paslaugų pristatymo ir priėmimo tvarka

5.1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo to momento, kai Užsakovas gauna pranešimą apie gamybą (faksu ar el. paštu, telefonu ir pan.), taip pat pasibaigus kiekvienam talpinimo terminui, Vykdytojas pateikia Užsakovui su suteiktų paslaugų sertifikatu.

5.2. Baigęs teikti tam tikros rūšies paslaugas pagal šią Sutartį ir nurodytas jos prieduose, Vykdytojas pateikia Užsakovui Suteiktų paslaugų sertifikatą, kurį Užsakovas turi pasirašyti per 3 (tris) darbo dienas nuo nuo jo gavimo.

5.3. Jeigu per šios Sutarties 5.2 punkte nurodytą laikotarpį Sertifikatas nepasirašo užsakovas ir Užsakovas raštu nepateikia prieštaravimų dėl sertifikato, Vykdytojo vienašališkai pasirašyta pažyma laikoma patvirtinimu, kad Sertifikatas yra tinkamai pateiktas. paslaugas pagal šią Sutartį.

5.4. Klientui motyvuotai (raštu) atsisakius priimti paslaugas, Šalys per 3 (tris) darbo dienas sudaro dvišalę Sutartį, kurioje nurodo pretenzijų sąrašą ir susitaria dėl jų pašalinimo terminų.

6. Bendra paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka

6.1. Bendrą pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų kainą nustato Šalys ir ji yra nurodyta šios Sutarties prieduose, kurie yra neatskiriama jos dalis.

6.4. Sąskaita faktūra Klientui pristatoma faksu, el. paštu ir kitais būdais. Tuo pačiu metu Klientas neturi teisės, pavėlavęs sumokėti arba nesumokėjęs per sutartyje ar priede nustatytą terminą, remtis jo nebuvimu; Klientas atsiskaito šios Sutarties pagrindu. arba jo priedas.

6.5. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas diena yra diena, kai lėšos patenka į Rangovo banko sąskaitą.

7. Šalių atsakomybė ir garantijos

7.5. Darbų pagal šią Sutartį atlikimo terminas gali būti atidėtas tiek dienų, kiek Klientas vėlavo pervesti lėšas iki įsipareigojimų apmokėti už suteiktas paslaugas/darbus įvykdymo.

7.16. Tuo atveju, jei Užsakovas raštu praneša Vykdytojui apie atsisakymą įkurdinti per 30 kalendorinių dienų, Rangovo prašymu užsakovas privalo sumokėti 10 % baudą nuo paslaugų kainos. atitinkamas įdarbinimo laikotarpis. Raštu atsisakius įkurdinti likus mažiau nei 20 kalendorinių dienų, Užsakovas sumoka Rangovui 50% dydžio baudą nuo paslaugų kainos už atitinkamą įdarbinimo laikotarpį. Jei per 10 kalendorinių dienų raštu atsisakoma įkurdinti, Užsakovas sumoka Rangovui 70% baudą nuo paslaugų kainos už atitinkamą įdarbinimo laikotarpį.

7.20. Rangovas įrengimui suteikia vieno mėnesio garantiją nuo atitinkamo priede nurodyto įrengimo laikotarpio datos.

8. Force majeure

8.2. Šalis, laiku neįvykdžiusi sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių, trukdančių sąžiningai vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį, atsiradimo dienos atitinkamai įspėti kitą Šalį. apie šių aplinkybių poveikį su patvirtinančiais įrodymais.kompetentingų institucijų išduotus dokumentus. Pavėluotas pranešimas atima iš Šalies galimybę remtis force majeure aplinkybėmis.

8.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei vieną mėnesį, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti tolesnio įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo, įspėjusi kitą Šalį apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki numatomos sutarties nutraukimo datos ir sutikdamas su ja visais ginčytinais klausimais arba apsvarsčiusias galimas prievolių vykdymo alternatyvas.

9. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas

9.1. Jeigu viena iš šalių mano, kad dėl kitos šalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kyla kliūčių tolimesniam sutarties vykdymui, ji privalo raštu išsiųsti kitai šaliai bent 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos sutarties nutraukimo datos, kurioje nurodomos sutarties nutraukimo priežastys.

9.2. Šalis, gavusi 9.1 punkte nurodytą pranešimą. šios Sutarties punkto nuostatas, įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos išsiųsti atsakymą raštu. Negavus atsakymo į pranešimą, pranešimą išsiuntusi Šalis turi teisę nutraukti sutartį per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šiame Sutarties punkte nurodyto rašytinio pranešimo gavimo dienos.

9.3. Nutraukus sutartį, rangovas ir užsakovas turi teisę į patirtų išlaidų ir negauto pelno atlyginimą. Bendrosios taisyklės civilinę teisę.

9.5. Jeigu iki nustatytos apmokėjimo datos lėšos į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą nepatenka, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos sumokėti netesybas, pagrindinės skolos sumą ar Vykdytojo patirtas išlaidas pagal šią Sutartį.

9.6. Sutarties pakeitimai ir papildymai daromi tik raštu ir turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.7. Nutraukus sutartį šio straipsnio ankstesnėse dalyse nurodytais pagrindais, šalys privalo sumokėti už savo prievoles, atsiradusias iki sutarties nutraukimo dienos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties arba su ja susiję, sprendžiami derybomis, o jei susitarimo nepasiekiama, ICAC prie RF prekybos ir pramonės rūmų.

11. Sutarties įsigaliojimo tvarka. Sutarties laikas

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai, o įsipareigojimai, atsiradę iki šio momento, yra vykdomi visapusiškai pagal šią Sutartį ir jos priedus.

11.2. Pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, Sutartis automatiškai pratęsiama kiekvieniems paskesniems kalendoriniams metams, nebent kuri nors Šalis likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos išsiunčia kitai Šaliai raštišką pranešimą apie jos nutraukimą.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Ši sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

12.2. Pagal šią Sutartį Šalys turi teisę viena kitai dokumentus perduoti faksu ar elektroniniais ryšiais. Tokie dokumentai bus laikomi įteiktais ir vykdomi tol, kol bus pateikti originalai.

12.3. Nepaisant 12.2 punkte nurodytos sąlygos. Šalys turi pateikti siunčiamų dokumentų originalus kartu su šioje Sutartyje nurodytais aktais.

12.4. Leidžiama pasirašyti šią Sutartį, jos priedus ir pakeitimus, pateikti sąskaitas apmokėjimui elektroniniu, faksimiliniu ar telegrafiniu ryšiu, vėliau pateikiant originalus.

12.5. Bet kokia Šalies, vykdydama Sutartį, gauta informacija apie kitos Šalies komercinę veiklą, naujus sprendimus ir technines žinias yra konfidenciali ir be raštiško kitos Šalies sutikimo jai netaikomas trečiųjų šalių leidimas.

12.6. Pasikeitus juridiniam adresui ir (ar) banko rekvizijoms, Šalys privalo per penkias dienas apie tai pranešti viena kitai, o pažeidimą padariusi šalis atsako už šiame punkte nurodyto reikalavimo nevykdymą. .

12.7. Įgaliotų valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų, įskaitant Federalinę antimonopolinę tarnybą ir (arba) jos teritorinius padalinius, prašymu Rangovas pateikia informaciją apie šią Sutartį ir nuolatinį reklaminės medžiagos platinimą.
12.8. Visais kitais atžvilgiais, kurie nenumatyti šioje Sutartyje, šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.
12.9. Sutarties priedai, protokolai, aktai ir papildomi susitarimai yra neatskiriama jos dalis.

13. Šalių adresai ir rekvizitai

Dokumento tipas: Paslaugos sutartis

Dokumento failo dydis: 11,8 kb

Išorinės reklamos gamybos ir įrengimo sutarties forma

Lauko reklamos gamybos ir įrengimo sutarties pavyzdys (užpildyta forma)

parsisiųsti Sutartis dėl išorinės reklamos gamybos ir įrengimo

Išsaugokite šį dokumentą patogiu formatu. Tai nemokama.

SUTARTIS dėl išorinės reklamos gamybos ir įrengimo Nr.

asmenyje, veikiančiame pagrindu, toliau – „ Reklamuotojas“, viena vertus, ir asmenyje, veikiančiame remiantis, toliau – „ Reklamuotojas“, kita vertus, toliau – „ Vakarėliai“, sudarė šią sutartį, toliau – Sutartis:

1. SUTARTIES SUBJEKTAS

1.8. Brėžinys taikomas.

1.9. Apšvietimas turėtų būti atliekamas formoje.

2. ŠALIŲ PAREIGOS

2.2. Reklamos davėjas pateikia Reklamos davėjui visų vietos nuomos dokumentų kopijas, detalųjį vietos planą, izometrinį lentos vaizdą ant žemės, laikančiųjų konstrukcijų gamybos taktines ir technines sąlygas. Nesant ar netinkamai įforminus jokių dokumentų, susijusių su patalpų nuoma, Reklamos kūrimu, gamyba ir įrengimu, visa atsakomybė ir žalos atlyginimas tenka Reklamos davėjui, kaip šios srities specialistui, įsipareigojusiam atlikti darbus, Reklamuotojas nėra ekspertas.

2.5. Reklamuotojas patvirtina arba atmeta visą svarstymui pateiktą medžiagą per vieną dieną.

3. ŠALIŲ TEISĖS

4. SUTARTIES TRUKMĖ

4.1. Ši sutartis galioja nuo "" metų iki "" metų. Sutariama dėl šių tarpinių etapų:

Eskizų kūrimas.
Eskizų tvirtinimas.
Reklamos montavimas.

4.2. Reklamos davėjo prašymu sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko šiais atvejais:

nepatenkinamo turinio, meninio, estetinio ir pan.
reklamos kokybė. Teisę vertinti Reklamos kokybę turi Reklamos davėjas, kuris anksčiau nurodytais Sutarties nutraukimo atveju nenaudos Reklamos, kurią atmetė;
Reklamos davėjo tarpinių terminų pažeidimas, jeigu toks pažeidimas kelia pavojų galutiniam Sutarties įvykdymo terminui.

5. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

5.1. Visa produktų žaliava perduodama reklamuotojui.

5.2. Šalys susitarė, kad šios Sutarties sąlygos yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleistos.

6. APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.2. Pažeidus darbų atlikimo terminus, Reklamos davėjui už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojamos % šios Sutarties sumos netesybos.

7.3. Nutraukus šią Sutartį anksčiau laiko dėl 4.2 punkte nurodytų priežasčių, Reklamos davėjo patirtos išlaidos nebus kompensuojamos.

7.4. Už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Reklamos davėjas ir Reklamos davėjas atsako pagal galiojančius teisės aktus.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės pagal šią Sutartį yra: stichinės nelaimės (žaibai, tornadai, potvyniai, uraganai, žemės drebėjimai).

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis neapima: kelių eismo įvykiai, nuošliaužos, kadangi kuriant Reklamos projektavimo ir įrengimo taktines ir technines sąlygas, tokios Reklamos sugadinimo galimybės turi būti atmestos.

9. TEISINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR INFORMACIJA

Išsaugokite šį dokumentą dabar. Tai pravers.

Ar radote tai, ko ieškojote?

* Paspaudę vieną iš šių mygtukų, padedate suformuoti dokumentų naudingumo įvertinimą. Ačiū!

Susiję dokumentai

(Visas dokumentų sąrašas)

Dokumentai, kurie taip pat gali jus sudominti.

Ribotos atsakomybės bendrovė „__“, toliau – „Klientas“, iš vienos pusės atstovauja generalinis direktorius ____, veikiantis pagal Chartiją, ir Ribotos atsakomybės bendrovė„__“, toliau – „Rangovas“, atstovaujama generalinio direktoriaus ____, veikiančio pagal Chartiją, kita vertus, kartu vadinamos „Šalys“, o atskirai – „Šaliai“, šią Sutartį sudarė taip:

1. SUTARTIES SUBJEKTAS

1.1.Rangovas įsipareigoja atlikti tūrinių raidžių ir logotipo su atviru neonu „__“ gamybos, elektros skydo surinkimo, taip pat šių gaminių montavimo ant laikančiosios konstrukcijos, esančios adresu – _____, darbus pagal 2012 m. patvirtinta Sąmata (priedas Nr. 1), o Užsakovas įsipareigoja priimti ir apmokėti atliktus darbus pagal šią Sutartį ir jos priedus.

1.2 Rangovas įsipareigoja atlikti pavestus darbus pagal Užsakovo pateiktą techninę dokumentaciją ir šios Sutarties sąlygas.

2. DARBO IŠLAIDOS

2.1.Darbų kaina pagal šią Sutartį nustatoma Sąmatoje (priedas Nr.1) ir yra _____

2.2. Visus pakeitimus ir patikslinimus dėl atliktų darbų kainos ir apimties, į kuriuos neatsižvelgiama šioje sutartyje, Šalys apsvarsto ir dėl jų susitaria, sudarydamos papildomą raštišką susitarimą.

H. DARBO UŽBAIGIMO DATOS.

3.1 Rangovas sutartyje numatytus darbus atlieka laiku:

darbo pradžia - per 1 (vieną) dieną nuo avanso gavimo;

darbų užbaigimas: per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas nuo darbų pradžios.

3.2. Nustačius priežastis, trukdančias darbus atlikti šios sutarties 3.1 punkte nustatytais terminais, darbų atlikimo terminas turi būti peržiūrėtas ir šalių susitarimas raštu.

4. MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI.

4.1. Prieš darbų pradžią Užsakovas perveda į Rangovo banko sąskaitą avansinį mokėjimą 50% darbų kainos _____ rubliai 00 kapeikų, įskaitant PVM 18% - ___ rubliai 10 kapeikų.

4.2. Galutinis apmokėjimas per 5 (penkias) dienas nuo darbų priėmimo akto pasirašymo, remiantis sąskaita faktūra.

5. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI.

5.1. Rangovas pavestus darbus atlieka pats, vadovaudamasis Užsakovo pateikta technine dokumentacija, sutartyje numatytais kiekiais ir terminais bei pristato Užsakovui pagal pažymą.

Rangovas neatsako už darbo brėžinių ir specifikacijų kokybę.

5.2. Vykdo visus rašytinius ir operatyvinius Kliento užsakymus dėl darbų organizavimo, susijusių su bendromis Sutarties šalių sąveikos taisyklėmis.

5.3. Aprūpina savo personalą specialiais drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei darbo įrankiais.

5.4. Savo lėšomis pašalina darbo proceso metu atsiradusius defektus, defektus ir paslėptus defektus, jeigu juos lėmė Rangovas.

5.5. Atliktiems darbams suteikiamas garantinis laikotarpis 12 mėnesių nuo priėmimo eksploatuoti dienos. Garantijos terminas pratęsiamas nustatytų defektų pašalinimo laikotarpiui.

5.6. Visiškai vykdo įsipareigojimus, numatytus kituose šios sutarties punktuose.

6. KLIENTO PAREIGOS.

6.1. Už darbą moka pagal šios sutarties 2 ir 4 skirsnius.

6.2. Stebi terminų įvykdymą ir Rangovo atliekamų darbų kokybę.

6.3. Visiškai vykdo įsipareigojimus, numatytus kituose šios sutarties punktuose.

7. DARBO PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS.

7.1. Užsakovas paskiria savo atstovą, kuris jo vardu kartu su Rangovu priima atliktus darbus.

7.2. Atliktų darbų priėmimo rezultatas – Šalių pasirašymas atliktų darbų priėmimo akte.

7.3. Atliktų darbų rezultato priėmimas vykdomas Šalims įvykdžius visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, jos pasirašymo dieną galiojančia tvarka.

8. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS.

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jeigu tai buvo force majeure aplinkybių pasekmė.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ.

9.1. Už sutarties sąlygų nevykdymą šalys atsako pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

9.2. Kiekviena šalis yra atsakinga už tai, kad tos šalies naudojamos medžiagos ir įranga atitiktų specifikacijas, vyriausybės standartus ir technines specifikacijas.

10. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA.

10.1. Ikisutartiniai ginčai sprendžiami derybų būdu ir nėra arbitražui.

10.2.Šios sutarties vykdymo metu kylančius nesutarimus šalys sprendžia derybų keliu arba pretenzijų tvarka.

10.3. Nepasiekus susitarimo arba per savaitę negavus atsakymo į pretenziją, ginčas nagrinėjamas Maskvos arbitražo teisme.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

11.1. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

11.2. Bet kokie šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei dėl jų susitaria ir juos pasirašo abi šalys.

11.3. Visos sąlygos, nenurodytos šiame susitarime, yra vertinamos atsižvelgiant į galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

11.4. Ši sutartis galioja nuo jos pasirašymo momento iki tol, kol šalys visiškai įvykdys sutarties sąlygas.

12. PARAIŠKOS.

12.1. Priedas Nr. 1 – Sąmata

13. ŠALIŲ TEISINIAI ADRESAI IR INFORMACIJA.

RANGOVAS: KLIENTAS:

OOO
	Juridinis adresas
INN/KPP	INN/KPP
	OGRN
Bankas __	Mokėjimo sąskaita
C/s	OJSC SMP Bank, Maskva
BIC_	BIC

	Tel. +
direktorius __________________. /	generalinis direktorius __________________/ ______ ./
M.P.	M.P.

Priedas Nr.1 „__________“ _______________________ 2018 m

prie Sutarties Nr. _______ data" _____" _______________________ 2018 m

Trimačių raidžių ir logotipo „__“ gamybos ir įrengimo sąmata. Bendri matmenys 30x5,648 metro. Plotas 169,4 m\kv. 1 gabalėlis.
Šviesos dizaino elementai gaminami su atviru neonu, neoniniai vamzdeliai ant elemento - „Logo“, gaminami elektrodu panardinus į logotipo korpusą, ant kitų elementų neoniniai vamzdeliai montuojami „bėgimo raštu“. Hipotekas statinio įrengimui suteikia užsakovas.

№	vardas	Vieneto kaina be PVM	Kaina be PVM	Bendra suma, rub., įsk. PVM
Tūrinių apšvietimo elementų, komponentų gamyba					169	9745,46
	Tūrinės raidės su atviru neonu.
	Logotipas su atviru neonu (neonas daromas elektrodu panardinus į kūną)
	Elektros skydų surinkimas
Tūrinių raidžių ir elektros skydelio montavimas					169	2788,1
	Tūrinių apšvietimo elementų montavimas, neono ir jo perjungimo montavimas, elektros skydo montavimas ir konstrukcijos pajungimas, paleidimas.
Iš viso

SUTARTIS 2010-08-23 Nr

Čeboksarai "___"________ 2014 m

Individualus verslininkas……………………………………., toliau – "Klientas", veikdamas valstybinės pažymos pagrindu. serijos registracija…………. Ne………………….., viena vertus, ir Individualus verslininkas ……………………., toliau – "vykdytojas", veikdamas valstybinės pažymos pagrindu. Registracijos Nr. …………………… Chuvash Respublikai, kita vertus, bendrai vadinamos „Šalys“, šią sutartį sudarė taip.

1. Sutarties dalykas

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas prisiima įsipareigojimus atlikti reklamos konstrukcijos gamybos, pristatymo ir įrengimo darbus Čeboksarų mieste adresu:………………………., d. ………… . pagal šios sutarties specifikacijas (priedas Nr. 1).

1.2. Rangovas darbus atlieka pagal nustatyta tvarka patvirtintą dokumentaciją, kuri yra šios sutarties priedas ir nustato darbų apimtį, turinį bei kitus jam keliamus reikalavimus, taip pat šios Sutarties sąlygas, kurios nustato darbų kainą. ir jo užbaigimo laikas.

1.3. Darbai laikomi baigtais po to, kai Užsakovas ar jo įgaliotas atstovas pasirašo atliktų darbų priėmimo aktą.

2. Darbų atlikimo terminai.

2.1 Vykdytojas įsipareigoja savo įsipareigojimus pagal šią sutartį įvykdyti per ne ilgesnį kaip 20 (dvidešimt) banko dienų laikotarpį nuo šios sutarties sudarymo dienos ir nuo to momento, kai iš Užsakovo gavo 70 (septyniasdešimt) procentų išankstinio apmokėjimo, būtent 95 200 (devyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai) rublių. , pagal 3.2 punktą. susitarimą.

3. Darbų kaina pagal sutartį ir apmokėjimo tvarka.

3.1. Bendra darbų kaina – 136 000 (šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai) rublių, neapmokestinami PVM (2006 m. gruodžio 6 d. Pranešimas apie galimybę naudotis supaprastinta apmokestinimo sistema Nr. 1357). Sutarties kaina yra fiksuota visam Sutarties galiojimo laikui.

3.2. Išankstinis apmokėjimas pagal sutartį yra 70 (septyniasdešimt)% 95 200 (devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų) rublių. Galutinį atsiskaitymą už atliktus darbus užsakovas atlieka po to, kai per 5 (penkias) banko darbo dienas pasirašo atliktų darbų priėmimo aktą.

3.3. Mokėjimus Klientas atlieka grynaisiais pinigais arba banko pavedimu pagal galiojančius teisės aktus.

3.4. Užsakovo įsipareigojimai sumokėti lėšas pagal sutartį laikomi įvykdytais nuo lėšų gavimo į atsiskaitomąją sąskaitą arba grynųjų pinigų gavimo Rangovo kasoje momento.

3.5. Užsakovui nustačius šios Sutarties nustatytos informacijos apie faktiškai atliktų darbų apimtį, turinį ir įkainius bei jų įkainius, pastarasis, sužinojęs šį neatitikimą, per 3 darbo dienas apie tai praneša Vykdytojui ir nepasirašo dokumentų, kol Rangovas juose nepadaro atitinkamų pakeitimų.

3.4. Rangovo atliktų darbų su nukrypimais nuo specifikacijų apimtis, taip pat šios Sutarties sąlygos, užsakovas nepriima ir neapmoka tol, kol nukrypimai nepašalinami.

4. Sutarties šalių teisės ir pareigos.

4.1. Atlikėjas privalo:

4.1.1. Patikrinti įrengtos reklaminės konstrukcijos veikimą dalyvaujant Užsakovui.

4.1.2. Savo lėšomis pašalinti visus atliktų darbų trūkumus, kuriuos užsakovas atrado jį priimdamas, taip pat per Sutartinį garantinį laikotarpį;

Terminas Vykdytojui pašalinti trūkumus – per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo Užsakovo pranešimo gavimo dienos.

4.2. Klientas privalo:

4.2.1. Užtikrinti savo arba įgalioto atstovo buvimą atliekant sutartinius darbus ir pasirašant Priėmimo aktą;

4.2.2. Visapusiškai ir kokybiškai atlikti kitas Klientui pagal užsakymą pavestas pareigas.

5. Įdiegimo data ir laikas.

5.1. Reklaminės konstrukcijos įrengimo datą ir laiką bei Rangovo atvykimą montuoti Rangovas nurodo ne vėliau kaip likus 1 dienai iki planuojamos įrengimo datos, jeigu užsakymo metu nenurodyta kitaip. Gaminio montavimo datą ir laiką nustato Rangovas, atsižvelgdamas į 5.2 p. faktinis susitarimas. Šalių susitarimu įrengimo data gali būti nukelta į ankstesnę datą.

5.2. Faktinis Rangovo atvykimo į įrengimą laikas nuo nustatyto laiko gali skirtis ne daugiau kaip 2 val.

6. Montavimo darbų datos keitimas.

6.1. Montavimo datos keitimas galimas Užsakovo iniciatyva, apie tai privalomai įspėjus Rangovą ne vėliau kaip prieš 1 dieną.

6.2. Susidarius ekstremalioms aplinkybėms, turinčioms įtakos užsakymo įvykdymui laiku, Rangovas turi teisę savo iniciatyva pakeisti įrengimo datą, apie tai privalomai įspėdamas Užsakovą ne vėliau kaip likus 1 dienai iki planuojamos įrengimo datos. gaminį ir bendru Šalių susitarimu nustato naują montavimo datą ir laiką.

7. Užsakovo atlikti paruošiamieji darbai.

7.1. Klientas privalo pateikti būtinas sąlygas atlikti darbus: suteikti prieigą prie įrengimo vietos, taip pat imtis priemonių apsaugoti savo turtą nuo neigiamo poveikio.

8. Priėmimo taisyklės.

8.2. Prieš pradėdamas reklaminės konstrukcijos montavimo darbus, Klientas privalo patikrinti, ar prekė atitinka užsakymo pakuotėje nurodytą konfigūraciją, taip pat įsitikinti, ar nėra prekės išvaizdos defektų.

8.3. Klientas privalo pakartotinai patikrinti iš karto po montavimo išvaizda gaminius, montavimo kokybę, patikrinkite gaminio ir komponentų funkcionalumą.

Jeigu Klientas turi pastabų dėl gaminio ar įrengimo kokybės, jis privalo atlikti atitinkamą pastabą atliktų darbų priėmimo akte. Visus nustatytus trūkumus Rangovas įsipareigoja per akte nurodytą terminą savo jėgomis ir savo lėšomis pašalinti, tuo pačiu užtikrindamas objekto saugumą.

8.4. Objektas priimamas eksploatuoti tik visiškai užbaigus visus darbus pagal dokumentaciją, taip pat pašalinus visus defektus ir trūkumus pagal 8.3 punktą.

9. Kokybės garantijos.

9.1 Rangovas atsako už trūkumus (defektus), nustatytus per 12 (dvylikos) mėnesių garantinį terminą nuo darbų priėmimo akto pasirašymo dienos, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus nusidėvėjimo, arba netinkamas veikimas.

9.2. Jeigu per garantinį laikotarpį paaiškėja, kad pagal šią Sutartį atliktų darbų ar medžiagų kokybė neatitinka nustatytų Techniniai reikalavimai, darbus Rangovas atliko su nukrypimais, kurie pablogino darbų rezultatą, su kitais trūkumais, dėl kurių darbų objektas netinkamas normaliai eksploatuoti, užsakovas privalo apie juos raštu pranešti Rangovui, nurodydamas protingą terminą jų atlikimui. pašalinimą ir reikalauti, kad Rangovas neatlygintinai pašalintų trūkumus.

9.3. Garantinis laikotarpis nutrūksta visam laikotarpiui nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie defektų aptikimą dienos iki tos dienos, kurią Rangovas juos pašalina.

10. Šalių atsakomybė.

10.1. Už Rangovo įsipareigojimų pažeidimą (remonto pradžios terminai, defektų ir trūkumų pašalinimo terminai pagal Sutarties 2.1 ir 8.4 p.) jis moka Užsakovui netesybas, kurių dydis yra 0,1% nuo visų darbų kainos. už kiekvieną uždelstą dieną iki faktinio įsipareigojimų įvykdymo. Šiame punkte nurodyta nuobauda imama už kiekvieną pažeidimą atskirai.

10.2. Be šiame straipsnyje numatytų sankcijų už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, Sutartį pažeidusi šalis kitai šaliai atlygina tiek faktinę žalą, tiek negautą pelną. Netesybų už vėlavimą ar kitokį netinkamą įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą mokėjimas, taip pat nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo prievolių vykdymo, atlyginimas neatleidžia šalių nuo šių įsipareigojimų vykdymo natūra.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti grąžinti pagal Sutartį sumokėtą sumą, taip pat atlyginti patirtus nuostolius, įskaitant negautą pelną, šiais atvejais:

Rangovas vėluoja pradėti darbus daugiau nei 5 dienas dėl nuo užsakovo nepriklausančių priežasčių;
Rangovo delsimas atlikti darbų eigą dėl jo kaltės, kai sutartyje nustatytas remonto darbų atlikimo terminas pailgėja daugiau nei 10 dienų;
Rangovas pažeidė sutarties sąlygas, dėl kurių pablogėjo projektavimo standartuose numatyta darbų kokybė;

Šiuo atveju sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą.

12.2. Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas nutrauktų sutartį šalių susitarimu šiais atvejais:

kita šalis sustabdo remonto darbų vykdymą dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui.
Klientas prarado galimybę toliau finansuoti remontą.

12.3. Nutraukus Sutartį bendru Užsakovo ir Rangovo sprendimu, nebaigti darbai perduodami Užsakovui, kuris Rangovui sumoka jų bendrai nustatyto dydžio atliktų darbų kainą.

12.4. Šalis, nusprendusi nutraukti Sutartį pagal šio straipsnio nuostatas, per 2 (dvi) darbo dienas iki siūlomos nutraukimo datos išsiunčia kitai šaliai raštišką pranešimą. Sutartis nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka.

13. Kitos sąlygos

13.1. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai laikomi galiojančiais, jei jie yra raštu ir pasirašyti Sutarties šalių. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

13.2. Ginčai, kilę vykdant šią Sutartį ir garantiniu remonto laikotarpiu, sprendžiami bendru susitarimu ir sprendžiami derybų būdu. Jei šalys nesusitaria, ginčas gali būti perduotas Arbitražo teismas Chuvash Republic-Chuvashia nustatyta tvarka.

13.3. Jeigu pasikeičia adresas ar kiti duomenys, šalys privalo apie tai viena kitai pranešti per savaitę nuo tokių pasikeitimų dienos.

13.4. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, tai yra: 1 egzempliorius Užsakovui, 1 egzempliorius Rangovui.

13.5. Ši sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo šalys.

13.6. Ši Sutartis galioja tol, kol šalys įvykdys savo įsipareigojimus.

13.7. Visais kitais šioje Sutartyje nenurodytais aspektais šalys vadovaujasi galiojančiais teisės aktais.

14. Išsami informacija apie šalis:

lauko reklamos gamybai ir montavimui asmenyje, veikiančiame pagrindu, toliau – „ Reklamuotojas“, viena vertus, ir asmenyje, veikiančiame remiantis, toliau – „ Reklamuotojas“, kita vertus, toliau – Šalys, sudarė šią sutartį, toliau – susitarimas“, apie tai:

1. SUTARTIES SUBJEKTAS

1.8. Brėžinys taikomas.

1.9. Apšvietimas turėtų būti atliekamas formoje.

2. ŠALIŲ PAREIGOS

2.5. Reklamuotojas patvirtina arba atmeta visą svarstymui pateiktą medžiagą per vieną dieną.

3. ŠALIŲ TEISĖS

4. SUTARTIES TRUKMĖ

4.1. Ši sutartis galioja nuo „“ 2019 m. iki „“ 2019 m. Sutariama dėl šių tarpinių etapų:

Eskizų kūrimas.
Eskizų tvirtinimas.
Reklamos montavimas.

4.2. Reklamos davėjo prašymu sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko šiais atvejais:

nepatenkinamo turinio, meninio, estetinio ir pan.
reklamos kokybė. Teisę vertinti Reklamos kokybę turi Reklamos davėjas, kuris anksčiau nurodytais Sutarties nutraukimo atveju nenaudos Reklamos, kurią atmetė;
Reklamos davėjo tarpinių terminų pažeidimas, jeigu toks pažeidimas kelia pavojų galutiniam Sutarties įvykdymo terminui.

5. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

5.1. Visa produktų žaliava perduodama reklamuotojui.

5.2. Šalys susitarė, kad šios Sutarties sąlygos yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleistos.

6. APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.2. Pažeidus darbų atlikimo terminus, Reklamos davėjui už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojamos % šios Sutarties sumos netesybos.

7.3. Nutraukus šią Sutartį anksčiau laiko dėl 4.2 punkte nurodytų priežasčių, Reklamos davėjo patirtos išlaidos nebus kompensuojamos.

7.4. Už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Reklamos davėjas ir Reklamos davėjas atsako pagal galiojančius teisės aktus.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės pagal šią Sutartį yra: stichinės nelaimės (žaibai, tornadai, potvyniai, uraganai, žemės drebėjimai).

9. TEISINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR INFORMACIJA

10. ŠALIŲ PARAŠAI

Atkreipiame dėmesį, kad paslaugų teikimo sutartis sudaryta ir patikrinta teisininkų ir yra pavyzdinė, ją galima keisti atsižvelgiant į konkrečias sandorio sąlygas. Svetainės administracija neatsako už šios sutarties galiojimą, taip pat už jos atitiktį Rusijos Federacijos teisės aktų reikalavimams.